Portaria n.º 255/2023

Portaria n.º 255/2023 de 7 de agosto Sumário: Aprova o conteúdo obrigatório do projeto de execução, bem como os procedimentos e normas a adotar na elaboração e faseamento de projetos de obras públicas, designados «Instruções para a elaboração de projetos de obras», e a classificação de obras por categorias. Decorridos 14 anos após a aprovação da Portaria n.º 701-H/2008, de 29 de julho, e conside- rando a experiência adquirida na sua aplicação bem como a evolução natural da tipologia de obras públicas e dos correspondentes sistemas técnicos e tecnológicos de construção, impõe-se uma ampla revisão deste diploma, de modo a conformá-lo com a realidade atual das obras públicas e à crescente complexidade dos projetos e às informações que devem constar dos documentos elaborados em cada fase dos mesmos projetos. Por outro lado, para além da situação já prevista no n.º 3 do artigo 43.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), em que excecionalmente se prevê que a entidade adjudicante submeta a elaboração do projeto de execução, como um aspeto submetido à concorrência, a publicação do Decreto-Lei n.º 78/2022, de 7 de novembro, veio criar um novo modelo de conceção-construção, integrado no regime das medidas especiais de contratação pública, com o objetivo de eliminar perdas de tempo e recursos desnecessários por parte das entidade adjudicantes, nos casos em que estas considerem que o mercado está em melhor posição de elaborar um projeto de execução de determinada obra, cabendo, assim, esta responsabilidade ao adjudicatário e não à entidade adjudicante. O n.º 1 do artigo 43.º do CCP estabelece que o caderno de encargos do procedimento de formação dos contratos de empreitada de obras públicas deve ser integrado por um projeto de execução, admitindo-se, apenas em casos excecionais e nas condições definidas no n.º 3 desse artigo, que o projeto de execução possa ser celebrado pelos concorrentes, caso em que o caderno de encargos deve ser integrado apenas por um programa preliminar, sem prejuízo de poderem ser estabelecidas outras condições aplicáveis à conceção-construção em regimes especiais de contratação. Nos termos do n.º 7 do mesmo artigo, o conteúdo obrigatório do programa preliminar e do projeto de execução que integram o caderno de encargos de um procedimento de formação de um contrato de obras públicas é fixado por portaria do ministro responsável pelas obras públicas. No que respeita ao seu conteúdo, a presente portaria dá maior importância às exigências e requisitos na elaboração dos projetos de obras públicas, mantendo e reforçando o seu carácter vinculativo para as entidades envolvidas. Conforme resulta do artigo 62.º do CCP «na formação dos contratos de empreitada de obras públicas devem, sempre que possível, ser utilizados meios eletrónicos específicos de modelização eletrónica de dados de construção». A Portaria n.º 701-H/2008, de 29 de julho, não fazia qualquer referência à modelação digital de dados de construção, não podendo os mesmos ser descura- dos, designadamente perante a evolução que os modelos paramétricos desenvolvidos segundo a metodologia Building Information Modelling (BIM) têm tido a nível internacional, e da legislação que já diversos países têm vindo a publicar, definindo, entre outros aspetos, o faseamento para a obrigatoriedade da adoção dos modelos BIM, os conteúdos e níveis de desenvolvimento mínimos a serem considerados e as atribuições e funções de novos intervenientes nos processos e a sua articulação com os intervenientes tradicionais. Decidiu-se, assim, estabelecer na presente portaria as instruções para a elaboração de pro- jetos de obras, tendo o trabalho desenvolvido sido norteado, em linhas gerais, pelas seguintes orientações: a) Atualizar e completar os conceitos e definições; b) Aperfeiçoar e desenvolver os requisitos mínimos exigidos em cada fase do projeto;  Diário da República, 1.ª série N.º 152 7 de agosto de 2023 Pág. 19 c) Completar e atualizar as especificações de projeto definidas para cada tipo de obra; d) Atribuir maior responsabilização aos autores do projeto; e) Ajustar as fases de projeto aos atuais conceitos de gestão na execução das obras; f) Introduzir maior rigor nas estimativas orçamentais elaboradas nas diferentes fases do projeto; g) Completar e atualizar as especificações de projeto definidas para cada tipo de obra; h) Introduzir os modelos paramétricos desenvolvidos com recurso à metodologia BIM na ela- boração dos projetos de obra pública. Foram ouvidas a Autoridade Nacional de Emergência e de Proteção Civil, a Direção-Geral de Energia e Geologia, o Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, a Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário, a Ordem dos Arquitetos, a Ordem dos Engenheiros, a Ordem dos Engenheiros Técnicos e a Associação Portuguesa de Projetistas e Consultores. Assim: Ao abrigo do n.º 7 do artigo 43.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação atual, manda o Governo, pela Ministra da Habitação, o seguinte: Artigo 1.º Objeto 1 — Aprova o conteúdo obrigatório do projeto de execução, a que se referem os n.os 1 e 3 do artigo 43.º do CCP, bem como os procedimentos e normas a adotar na elaboração e faseamento de projetos de obras públicas, designados como instruções para a elaboração de projetos de obras, constantes do anexo I à presente portaria, da qual faz parte integrante. 2 — A presente portaria aprova, ainda, a classificação de obras por categorias, a qual consta do seu anexo II, da qual faz parte integrante. Artigo 2.º Âmbito 1 — As disposições constantes da presente portaria aplicam-se nos casos em que o dono da obra, a entidade responsável pela conceção e execução de obra ou a entidade adquirente de serviços de elaboração de projetos de obras públicas sejam entidades adjudicantes, nos termos previstos no artigo 2.º do CCP, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação atual. 2 — A presente portaria aplica-se, ainda, aos projetos apresentados pelos concorrentes em procedimentos pré-contratuais públicos, nas situações previstas no n.º 3 do artigo 43.º do CCP. Artigo 3.º Norma revogatória A presente portaria procede à revogação da Portaria n.º 701-H/2008, de 29 de julho. Artigo 4.º Entrada em vigor A presente portaria entra em vigor no prazo de 30 dias após a sua publicação no Diário da República, aplicando-se à elaboração de todos os projetos elaborados pelo dono da obra, na definição que lhe é dada no seu anexo I, ou cujo procedimento de contratação tenha sido iniciado após aquela data. A Ministra da Habitação, Marina Sola Gonçalves, em 20 de julho de 2023.  Diário da República, 1.ª série N.º 152 7 de agosto de 2023 Pág. 20 ANEXO I (a que se refere o n.º 1 do artigo 1.º da presente portaria) Instruções para a elaboração de projetos de obras CAPÍTULO I Disposições Gerais Artigo 1.º Definições Para efeitos do presente Anexo, entende-se por: a) «Anteprojeto», ou «projeto base», o documento a elaborar pelo projetista, correspondente ao desenvolvimento do estudo prévio aprovado pelo dono da obra, destinado a estabelecer, em definitivo, as bases a que deve obedecer a continuação do estudo sob a forma de projeto de exe- cução; b) «Assistência técnica», os serviços a prestar pelo coordenador de projeto, o autor ou autores de projeto ao dono da obra, ou seu representante, sem prejuízo do cumprimento de outras obrigações legais ou contratuais que lhe incumbam, que visam, designadamente, o esclarecimento de dúvidas de interpretação do projeto e das suas peças, a prestação de informações e esclarecimentos no decorrer do procedimento de contratação pública, exclusivamente através da entidade adjudicante, e ainda o apoio ao dono da obra na apreciação e comparação de soluções, de modo a assegurar a correta execução da obra, a conformidade da obra executada com o projeto e com o caderno de encargos e o cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis; A assistência téc- nica consiste ainda, entre outras atividades, no acompanhamento da execução da obra, a prestar pelo coordenador de projeto e pelos autores do projeto ao dono da obra, ou, quando previsto, ao empreiteiro responsável pela execução da obra, que deve realizar-se, sempre que for solicitado, ou quando tal se revele necessário, e preferencialmente de forma presencial, podendo ocorrer: i) Durante a fase de preparação do procedimento de formação de um contrato público; ii) Durante a fase de formação do contrato público, em particular durante a apreciação das propostas, visando nomeadamente a correta interpretação do projeto e a escolha do adjudicatário; ou iii) Durante a execução da obra. c) «Assistência técnica especial», os serviços complementares a prestar, quando contratualmente previstos, pelo coordenador de projeto e autores do projeto ao dono da obra, visando a apreciação da qualidade de equipamentos, elementos ou ensaios ligados à execução da obra, à sua monitori- zação ou manutenção, bem como à receção da obra e ainda a apreciação de soluções alternativas apresentadas pelo empreiteiro; d) «Autor do projeto», o técnico ou técnicos que elaboram e subscrevem, com autonomia, o projeto de arquitetura, cada um dos projetos de especialidades de engenharia ou o projeto de arquitetura paisagista, ou parte de projeto, e subscreve as declarações e os termos de responsabi- lidade respetivos, devendo, nos projetos que elaboram, assegurar o cumprimento das disposições legais e regulamentares aplicáveis; e) «Caderno de encargos do projeto de execução», documento a elaborar e da responsabili- dade do(s) autor(es) de projeto que inclui as condições técnicas gerais e especiais da empreitada a realizar; f) «Caderno de encargos do procedimento de contratação de empreitada», documento a con- cluir e da responsabilidade do dono da obra, que contém as cláusulas do contrato a celebrar, para instruir o procedimento de contratação de empreitada de obra pública a realizar;  Diário da República, 1.ª série N.º 152 7 de agosto de 2023 Pág. 21 g) «Caderno de encargos do procedimento de contratação do projeto», documento da res- ponsabilidade do dono da obra, que contém as cláusulas do contrato a celebrar, para instruir o procedimento de contratação de empreitada de obra pública a realizar; h) «Categoria», classificação das obras consoante a maior ou menor dificuldade da conceção e o grau de complexidade do projeto; i) «Coordenador do projeto», o autor de um dos projetos ou o técnico que integra a equipa de projeto com a qualificação profissional exigida a um dos autores, a quem compete garantir a adequada articulação da equipa de projeto em função das características da obra, assegurando a participação dos técnicos autores, a compatibilidade entre os diversos projetos e as condições necessárias para o cumprimento das disposições legais e regulamentares aplicáveis a cada espe- cialidade e a respeitar por cada autor de projeto; j) «Coordenador de segurança e saúde em fase de projeto», a pessoa singular ou coletiva, que executa, durante a elaboração do projeto, as tarefas de coordenação em matéria de segurança e saúde, previstas na legislação aplicável, podendo também participar na preparação do processo de negociação da empreitada e de outros atos preparatórios da execução da obra, na parte respeitante à segurança e saúde no trabalho; k) «Dono da obra», o dono de obra pública, ou entidade adjudicante tal como definido no Código dos Contratos Públicos, ou o concessionário relativamente a obra executada com base em contrato de concessão de obra pública; l) «Empreiteiro», a pessoa singular ou coletiva, habilitada nos termos legais para a execução de empreitadas de obras públicas; m) «Empreendimento», o conjunto de uma ou mais obras integradas para satisfazer uma determinada função ou objetivo; n) «Equipa de projeto», a equipa multidisciplinar, tendo por finalidade a elaboração de um projeto contratado pelo dono da obra ou especialmente regulamentado por lei ou previsto em pro- cedimento contratual público, constituída por vários autores de projeto e orientada por coordenador de projeto, cumprindo os correspondentes deveres; o) «Estudo prévio», o documento elaborado pelo projetista, depois da aprovação do programa base, visando a opção pela solução que melhor se ajuste ao programa, essencialmente no que respeita à conceção geral da obra; p) «Modelo de informação da construção (BIM)», metodologia de partilha de informação das características físicas e funcionais de qualquer objeto construído (incluindo edifícios, pontes, estra- das, etc.) e de comunicação entre todos os intervenientes durante todas as fases do ciclo de vida de uma construção, apoiada num modelo digital, o qual permite a simulação virtual da construção; q) «Peças do projeto», os documentos, escritos ou desenhados que caracterizam as diferentes partes de um projeto; r) «Programa base», o documento elaborado pelo projetista a partir do programa preliminar resultando da particularização deste, visando a verificação da viabilidade da obra e do estudo de soluções alternativas, o qual, depois de aprovado pelo dono da obra, serve de base ao desenvol- vimento das fases ulteriores do projeto; s) «Programa preliminar», o documento fornecido pelo dono da obra ao projetista para definição dos objetivos, características orgânicas e funcionais e condicionamentos financeiros da obra, bem como dos respetivos custos e prazos de execução a observar; corresponde ao programa preliminar previsto no artigo 43.º do CCP; t) «Programa de reconhecimento», o documento que integra as ações de prospeção, medição e ensaio das condições geológicas e geotécnicas existentes; u) «Projetista», a entidade singular ou coletiva que assume a responsabilidade pela elabo- ração de projeto, no âmbito, ou tendo em vista, a realização de um procedimento pré-contratual público; v) «Projeto», o conjunto de documentos escritos e desenhados e outros elementos de natureza informativa que definem e caracterizam a conceção funcional, estética e construtiva de uma obra, compreendendo, designadamente, o projeto de arquitetura e projetos de engenharia;  Diário da República, 1.ª série N.º 152 7 de agosto de 2023 Pág. 22 w) «Projeto de ampliação», o projeto com base numa construção existente que visa ampliar a capacidade de utilização, com o correspondente aumento da área de implantação, área de cons- trução, altura da fachada ou do volume da obra; x) «Projeto de demolição», o projeto de desconstrução ou demolição seletiva de uma cons- trução existente, que visa a sua total ou parcial destruição, de modo a possibilitar a máxima recuperação de materiais e componentes da construção, provendo deste modo a sua reutilização e reciclagem; y) «Projeto de execução», o documento elaborado pelo projetista, a partir do estudo prévio ou do anteprojeto aprovado pelo dono da obra, destinado a facultar todos os elementos necessários à definição rigorosa dos trabalhos a executar; z) «Projeto de reabilitação», o projeto com base numa construção existente, que tem por objetivo fundamental repor, melhorar, ou adequar a novas exigências as suas condições de fun- cionamento; aa) «Projeto de reforço», o projeto com base numa construção existente, que visa conferir-lhe maior capacidade resistente; bb) «Projeto de remodelação», o projeto com base numa construção existente, tendo em vista introduzir quaisquer alterações incluindo as mudanças de utilização; cc) «Projeto variante», o projeto elaborado, no todo ou em parte, como alternativa a outro já existente, sem modificação dos seus objetivos e condicionantes; dd) «Revisão do projeto», a análise crítica do projeto e emissão dos respetivos pareceres, por outrem que não o projetista e que seja qualificado para o efeito, nos termos da alínea seguinte; ee) «Revisor do projeto», a pessoa singular ou coletiva devidamente qualificada para a ela- boração desse projeto e distinta do autor do mesmo; ff) «Serviços afetados», serviços que por força da realização da obra, têm de ser repostos sob pena da sua funcionalidade ficar irremediavelmente perdida, podendo ainda ser necessário um projeto específico complementar, face à complexidade da solução a repor; gg) «Telas finais», o conjunto de desenhos finais do projeto, em suporte físico ou eletrónico, podendo ser também entregue em modelo de informação da construção (BIM), integrando as retificações e alterações introduzidas no decurso da obra e que traduzem o que foi efetivamente construído. Artigo 2.º Programa preliminar O programa preliminar contém, além de elementos específicos constantes da legislação e regulamentação aplicável, os seguintes elementos, podendo alguns destes ser dispensados con- soante a obra a projetar: a) Objetivos da obra; b) Características gerais da obra; c) Dados sobre a localização do empreendimento; d) Elementos topográficos, cartográficos e geotécnicos, levantamento das construções exis- tentes e das redes de infraestruturas locais, coberto vegetal, características ambientais e outros eventualmente disponíveis, a escalas convenientes; e) Dados básicos relativos às exigências de comportamento, funcionamento, exploração e conservação da obra, tendo em atenção as disposições regulamentares; f) Informação sobre a necessidade de obtenção de elementos topográficos, geológicos, hidro- lógicos, climáticos ou outros elementos ligados aos requisitos ambientais; g) Estimativa de custo e respetivo limite dos desvios e, eventualmente, indicações relativas ao financiamento do empreendimento; h) Indicação geral dos prazos para a elaboração do projeto e para a execução da obra.  Diário da República, 1.ª série N.º 152 7 de agosto de 2023 Pág. 23 Artigo 3.º Fases do projeto 1 — O projeto desenvolve-se de acordo com as fases a seguir indicadas, podendo, algumas delas, ser dispensadas de apresentação formal, por especificação do caderno de encargos ou acordo entre o dono da obra e o projetista: a) Programa base; b) Estudo prévio; c) Anteprojeto; d) Projeto de execução e assistência técnica. 2 — O faseamento dos projetos de remodelação, ampliação, reabilitação, reforço e demolição pode ser ajustado à respetiva especificidade, por especificação do caderno de encargos ou acordo entre o dono da obra e o projetista. 3 — O faseamento da revisão de projeto segue o da respetiva elaboração, salvo acordo diverso entre o dono da obra e o revisor do projeto. Artigo 4.º Programa base 1 — O programa base é apresentado de forma a proporcionar ao dono da obra a compreensão clara das soluções propostas pelo projetista, com base nas indicações expressas no programa preliminar. 2 — Caso o contrato não especifique outras condições, entende-se que o programa base a apresentar à aprovação do dono da obra inclui os elementos seguintes, sem prejuízo dos constantes de regulamentação aplicável: a) Esquema da obra e programação das diversas operações a realizar, quando aplicável; b) Definição dos critérios gerais de dimensionamento das diferentes partes constitutivas da obra; c) Indicação dos condicionamentos principais relativos à ocupação do terreno, nomeadamente legais, topográficos, urbanísticos, geotécnicos, ambientais, em particular, higrotérmicos e acústicos; d) Peças escritas e desenhadas e outros elementos informativos necessários para o perfeito esclarecimento do programa base, no todo ou em qualquer das suas partes, incluindo as que por- ventura se justifiquem para definir as alternativas de solução propostas pelo projetista e avaliar a sua viabilidade, em função das condições de espaço, técnicas, de custos e de prazos; e) Estimativa geral do custo da obra, tomando em conta os encargos mais significativos com a sua realização e análise comparativa dos custos de manutenção e consumos da obra nas solu- ções propostas; f) Descrição sumária das opções relacionadas com o comportamento, funcionamento, explo- ração e conservação da obra; g) Informação sobre a necessidade de obtenção de elementos topográficos, geológicos, geotécnicos, hidrológicos, climáticos, características da componente acústica do ambiente, redes de infraestruturas ou de qualquer outra natureza que interessem à elaboração do projeto, bem como sobre a realização de estudos em modelos, ensaios, maquetes, trabalhos de investigação e quaisquer outras atividades ou formalidades que podem ser exigidas, quer para a elaboração do projeto, quer para a execução da obra. Artigo 5.º Estudo prévio 1 — O estudo prévio desenvolve as soluções aprovadas no programa base, sendo constituído por peças escritas e desenhadas e por outros elementos informativos, de modo a possibilitar ao  Diário da República, 1.ª série N.º 152 7 de agosto de 2023 Pág. 24 dono da obra a fácil apreciação das soluções propostas pelo projetista e o seu confronto com os elementos constantes naquele. 2 — Se outras condições não forem fixadas no contrato, o estudo prévio contém, para cada uma das soluções alternativas apresentadas à aprovação do dono da obra, e sem prejuízo dos elementos constantes da regulamentação aplicável, os elementos seguintes: a) Memória descritiva e justificativa, incluindo capítulos respeitantes a cada um dos objetivos relevantes do estudo prévio; b) Elementos gráficos elucidativos sob a forma de plantas, alçados, cortes, perfis, esquemas de princípio e outros elementos, em escala apropriada; c) Dimensionamento aproximado e características principais dos elementos fundamentais da obra; d) Definição geral dos processos de construção e da natureza dos materiais e equipamentos mais significativos; e) Análise prospetiva do desempenho higrotérmico e energético e da qualidade do ar interior nos edifícios no seu conjunto e dos diferentes sistemas ativos em particular; f) Análise prospetiva de desempenho acústico relativa, nomeadamente, à propagação sonora, aérea e estrutural, entre espaços e para o exterior; g) Estimativa do custo da obra e do seu prazo de execução. 3 — O estudo prévio a que se refere o n.º 2 do artigo 2.º-A da Lei n.º 30/2021, de 21 de maio, fica dispensado da inclusão dos elementos referidos nas alíneas d), e) e f) do número anterior. Artigo 6.º Anteprojeto ou projeto base 1 — O anteprojeto, ou projeto base, desenvolve a solução do estudo prévio aprovado, sendo constituído por peças escritas e desenhadas e outros elementos de natureza informativa que per- mitam a conveniente definição e dimensionamento da obra, bem como o esclarecimento do modo da sua execução. 2 — Se outras condições não forem fixadas no contrato, o anteprojeto deve conter, para além dos elementos constantes da regulamentação aplicável, os seguintes: a) Memórias descritivas e justificativas da solução adotada, incluindo capítulos especialmente destinados a cada um dos objetivos especificados para o anteprojeto, onde figuram designadamente descrições da solução orgânica, funcional e estética da obra, dos sistemas e dos processos de construção previstos para a sua execução e das características técnicas e funcionais dos materiais, elementos de construção, sistemas e equipamentos; b) Avaliação das quantidades de trabalho a realizar por grandes itens e respetivos mapas; c) Estimativa de custo atualizada; d) Peças desenhadas a escalas convenientes e outros elementos gráficos que explicitem a localização da obra, a planimetria e a altimetria das suas diferentes partes componentes e o seu dimensionamento, bem como os esquemas de princípio detalhados para cada uma das instalações técnicas, garantindo a sua compatibilidade; e) Identificação de locais técnicos, centrais interiores e exteriores, bem como mapa de espaços técnicos verticais e horizontais para instalação de equipamentos terminais e redes; f) Os elementos de estudo que serviram de base às opções tomadas, de preferência consti- tuindo anexos ou volumes individualizados identificados nas memórias; g) Programa geral dos trabalhos. Artigo 7.º Projeto de execução 1 — O projeto de execução desenvolve o programa base aprovado, sendo constituído por um conjunto coordenado de informações escritas e desenhadas e outros elementos de natureza  Diário da República, 1.ª série N.º 152 7 de agosto de 2023 Pág. 25 informativa, de fácil e inequívoca interpretação por parte das entidades intervenientes na execução da obra, obedecendo ao disposto na legislação e regulamentação aplicável. 2 — Se outras condições não forem fixadas no contrato, o projeto de execução inclui, além de outros elementos constantes de regulamentação aplicável, as seguintes peças: a) Memória descritiva e justificativa, incluindo a disposição e descrição geral da obra, evi- denciando, quando aplicável, a justificação da implantação da obra e da sua integração nos con- dicionamentos locais existentes ou planeados; descrição genérica da solução adotada com vista à satisfação das disposições legais e regulamentares em vigor; indicação das características dos materiais, dos elementos da construção, dos sistemas, equipamentos e redes associadas às ins- talações técnicas; b) Cálculos relativos às diferentes partes da obra, apresentados de modo a definirem, pelo menos, os elementos referidos na regulamentação aplicável a cada tipo de obra e a justificarem as soluções adotadas; c) Medições e mapas de quantidade de trabalhos, dando a indicação da natureza e das quan- tidades dos trabalhos necessários para a execução da obra; d) Estimativa orçamental baseada nas quantidades e qualidades de trabalho constantes das medições; e) Peças desenhadas, de acordo com o estabelecido para cada tipo de obra na regulamenta- ção aplicável, devendo conter as indicações numéricas e descritivas indispensáveis e a represen- tação de todos os pormenores necessários à rigorosa e inequívoca compreensão, implantação e execução da obra; f) Condições técnicas, gerais e especiais, do caderno de encargos. 3 — Compete ao projetista em face da natureza da obra, por sua iniciativa ou por solicitação do dono da obra, elaborar um plano de observação, que permita avaliar as condições de segurança da obra. 4 — Quando o projeto preveja o recurso a construção modular, pré-fabricação ou outra forma de industrialização da construção, o dimensionamento e características dos artigos do mapa de quantidades de trabalhos a executar com recurso a tais métodos podem apresentar variações construtivas e geométricas, dentro de intervalos pré-determinados, desde que tal não prejudique as exigências funcionais, a legislação aplicável e a estimativa orçamental que integra o projeto. Artigo 8.º Programação e coordenação do projeto 1 — A coordenação das atividades dos intervenientes no projeto tem como objetivo a integração das suas diferentes partes num conjunto harmónico, de fácil interpretação e capaz de fornecer todos os elementos necessários à execução da obra, garantindo a adequada articulação da equipa de projeto em função das características da obra e assegurando a participação dos técnicos autores, a compatibilidade entre os diversos projetos necessários e o cumprimento das disposições legais e regulamentares aplicáveis a cada especialidade, bem como a relação com o dono da obra ou o seu representante. 2 — A programação do projeto visa o escalonamento das suas diferentes fases e das atividades de cada interveniente, de modo a ser dado cumprimento ao contrato. 3 — O coordenador do projeto deve compatibilizar a sua ação com a do coordenador de segurança e saúde em fase de projeto, quando este existir. Artigo 9.º Assistência técnica 1 — O projetista tem o direito de exigir e a obrigação de garantir a assistência técnica necessária.  Diário da República, 1.ª série N.º 152 7 de agosto de 2023 Pág. 26 2 — Na fase do procedimento de formação do contrato, e até à adjudicação da obra, a assis- tência técnica do projetista ao dono da obra compreende as atividades seguintes: a) Esclarecimento de dúvidas relativas ao projeto durante a preparação do processo do con- curso para adjudicação da empreitada ou fornecimento de bens móveis; b) Prestação de informações e esclarecimentos solicitados por candidatos a concorrentes, sob a forma escrita e exclusivamente por intermédio do dono da obra, sobre problemas relativos à interpretação das peças escritas e desenhadas do projeto ou eventuais erros e omissões do mesmo; c) Prestação de apoio ao dono da obra na apreciação e comparação das condições da qualidade das soluções técnicas das propostas, de molde a permitir a sua correta ponderação por aquele, incluindo a apreciação de compatibilidade com o projeto de execução, constante do caderno de encargos, de variantes ou alterações que sejam apresentadas. 3 — Durante a execução da obra, a assistência técnica compreende: a) Esclarecimento de dúvidas de interpretação de informações complementares relativas a ambiguidades, erros ou omissões do projeto, bem como elaboração das peças de alteração do projeto necessárias à respetiva correção e à integral e correta caracterização dos trabalhos a exe- cutar no âmbito da referida correção; b) Apreciação de documentos de ordem técnica apresentados pelo empreiteiro ou pelo dono da obra, incluindo, quando apropriado, a sua compatibilidade com o projeto; c) Proceder, concluída a execução da obra, à elaboração das telas finais a ela respei- tantes, verificando a conformidade das mesmas com o projeto de execução e das eventuais alterações nele introduzidas no decurso da obra, de acordo com as informações fornecidas pelo dono da obra. 4 — A assistência técnica não abrange a direção técnica, a administração, a coordenação da segurança, a organização da compilação técnica em matéria de segurança e saúde e a direção de fiscalização da obra, nem a adaptação dos projetos às condições reais das empreitadas não previsíveis na fase do projeto. Artigo 10.º Assistência técnica especial O projetista encontra-se sempre disponível para ser contratado pelo dono de obra para prestar serviços de assistência técnica especial, os quais envolvem, nomeadamente: a) Apreciação técnico-económica de projetos variantes apresentados a concurso, sem prejuízo do disposto no artigo anterior; b) Apreciação técnico-económica de alternativas que venham a ser propostas pelos emprei- teiros, sem prejuízo do disposto no artigo anterior; c) Verificação da qualidade dos materiais, da qualidade de execução dos trabalhos relevan- tes, do fornecimento e montagem dos equipamentos e instalações, bem como a elaboração dos respetivos pareceres; d) Elaboração dos planos ou projetos de monitorização e manutenção; e) Elaboração de desenhos de preparação de obra, quando os mesmos não sejam elaborados pelo empreiteiro; f) Participação nos ensaios e receção das obras.  Diário da República, 1.ª série N.º 152 7 de agosto de 2023 Pág. 27 Artigo 11.º Categorias de obras 1 — As obras são classificadas em quatro categorias consoante a maior ou menor dificuldade da conceção e o grau de complexidade do projeto, nos termos definidos nos números seguintes e de acordo com o Anexo II à presente portaria, devendo a categoria a considerar ser definida pelo dono da obra. 2 — A categoria I abrange as obras de natureza simples em que sejam dominantes as carac- terísticas seguintes: a) Conceção fácil pela simplicidade de satisfação do programa preliminar; b) Elevado grau de repetição das diferentes partes componentes da obra; c) Sistemas ou métodos de execução correntes. 3 — Na categoria II, incluem-se as obras de características correntes e onde sejam predomi- nantes os seguintes aspetos: a) Conceção simples, baseada em programa preliminar com exigências correntes; b) Instalações e equipamentos correspondentes a soluções sem complexidades específicas; c) Pequeno grau de repetição das diferentes partes componentes da obra; d) Solução da conceção e construção sem condicionamentos especiais de custos. 4 — Na categoria III, incluem-se as obras em que a elaboração do projeto está condicionada relativamente às obras correntes, por algum dos fatores seguintes: a) Conceção fundamentada em programa preliminar com exigências especiais; b) Instalações técnicas que, pela sua complexidade, tornem necessário o estudo de soluções pouco correntes que exijam soluções elaboradas de compatibilização com as diferentes partes componentes da obra; c) Obrigatoriedade de pesquisa de várias soluções que conduzam a novos sistemas e méto- dos e à aplicação de materiais e elementos de construção diferentes dos correntes na prática respetiva; d) Integração num contexto natural ou construído que determine exigências relevantes, cor- respondentes a, designadamente, aspetos relacionados com contextos ambientais ou visuais de exceção, e históricos; e) Obrigação especial de inovação técnica ou artística do programa preliminar; f) Obrigatoriedade de pesquisa de soluções que garantam uma contenção de custos particu- larmente reduzidos. 5 — A categoria IV compreende obras com imposições e características mais severas do que as anteriormente especificadas, ou, ainda, em que seja dominante a pesquisa de soluções indivi- dualizadas. 6 — Os projetos cujas obras exijam a execução de trabalhos em circunstâncias excecionais, tais como, por exemplo, com risco de acidentes, climas severos, com prazos de execução parti- cularmente reduzidos, ou que incluam a responsabilidade por novas conceções ou métodos muito especiais de construção, podem ser classificados em categorias superiores às que lhes correspon- deriam sem a ocorrência de tais circunstâncias. 7 — A classificação referida no número um é passível de alteração pelo dono da obra, por proposta escrita do coordenador do projeto, após parecer do(s) projetista(s) da especialidade, para efeitos da exigência de qualificação dos técnicos referida no anexo II da Lei n.º 31/2009, de 3 de julho, na sua redação atual.  Diário da República, 1.ª série N.º 152 7 de agosto de 2023 Pág. 28 Artigo 12.º Importância das fases do projeto 1 — Para efeitos de planeamento, o peso relativo de cada fase de projeto poderá traduzir-se pelas seguintes percentagens: Fases do projeto Percentagem Programa base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Estudo prévio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Anteprojeto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Projeto de execução. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Assistência técnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 2 — A assistência técnica, não sendo uma fase de projeto, constitui um direito e uma obrigação do coordenador e dos autores de projeto. 3 — A assistência técnica especial e o plano de execução do modelo de informação da cons- trução (BIM), quando não estiverem previstos no caderno de encargos, são serviços que podem ser contratados especificamente, para além dos referidos no número anterior. Artigo 13.º Alteração do peso das fases de projeto 1 — Em função da complexidade e dimensão de cada a projeto, e mediante fundamentação especificada das divergências dos impactos de cada fase no processo de elaboração do projeto que justifique a alteração, podem ser definidos outros pesos relativos ou percentagens para cada fase de projeto, sem prejuízo do disposto no número seguinte. 2 — Nos casos previstos no número anterior, não pode ser atribuída uma percentagem acu- mulada superior a 55 % para o programa base, estudo prévio e anteprojeto. CAPÍTULO II Disposições especiais Artigo 14.º Disposição introdutória Além dos elementos referidos no Capítulo I, o programa preliminar e as diversas fases do projeto devem conter os elementos especiais constantes das secções seguintes, bem como os constantes da legislação aplicável às respetivas obras. SECÇÃO I Edifícios Artigo 15.º Programa preliminar São elementos especiais do programa preliminar, da responsabilidade do dono da obra: a) A indicação dos diferentes tipos de utentes do edifício, a natureza e a medida das respetivas atividades e as suas interligações; b) As características evolutivas das funções a que o edifício se deve adequar;  Diário da República, 1.ª série N.º 152 7 de agosto de 2023 Pág. 29 c) A ordem de grandeza das áreas e volumes, as necessidades genéricas de mobiliário, máqui- nas, instalações, instrumentos e aparelhagem e as eventuais condições específicas de ambiente exigidas, designadamente, isolamento higrotérmico, renovação de ar, condicionamento acústico, condições de iluminação e incidência solar; d) O reconhecimento geotécnico do terreno nos termos definidos pelo autor do projeto no programa base. Artigo 16.º Programa base São elementos especiais do programa base: a) Organograma das funções e das atividades dos utentes do edifício, com discriminação dos fatores principais que foram tidos em consideração, nomeadamente: estrutura orgânica, funções e atividades, número e qualificação dos utentes; b) Representação gráfica de interdependência das funções e das atividades dos utentes; c) Descrição e avaliação das condições de utilização, de segurança, de conforto e de ambiente exigidas, seja qual for a sua natureza, e a definição e justificação das soluções a adotar para satis- fação daquelas exigências; d) Discriminação e justificação das necessidades de instalações e de equipamentos, de cir- culações e comunicações e outras fixadas no programa preliminar; e) Definição e justificação dos critérios gerais de compartimentação e de dimensionamento, em função da forma de ocupação, das exigências de ambiente e de conforto e das necessidades de instalações e de equipamentos; f) Definição e justificação do programa de reconhecimento geotécnico, incluindo as respetivas especificações, necessário ao desenvolvimento dos estudos geológico e geotécnico. Artigo 17.º Estudo prévio 1 — São elementos especiais do estudo prévio: a) Os elementos necessários à definição esquemática: i) Da implantação do edifício, a qual deverá ser efetuada sobre planta topográfica a escala adequada, a fornecer pelo dono da obra; ii) Da integração urbana e paisagística do edifício; iii) Do plano de acessibilidades ao edifício; iv) Dos acessos ao terreno e da disposição das redes gerais de água, de drenagem de águas residuais domésticas e pluviais, gás, eletricidade, comunicações e outras; v) Das necessidades mais importantes de infraestruturas a executar no terreno e dos critérios propostos para a conservação ou para a demolição de construções ou de outros elementos exis- tentes no terreno e para o desvio e reposição das infraestruturas existentes, quando for caso; b) Representação gráfica da forma, da organização de espaços e volume e da composição do edifício que evidencie: i) As características morfológicas dominantes do edifício e das suas partes componentes; ii) A organização dos espaços e a interdependência de áreas e volumes que explicitem as inter-relações das partes componentes e destas com o conjunto do edifício; iii) A compartimentação genérica do edifício, com indicação da forma como são solucionados os sistemas de comunicações e de circulações estabelecidas no programa base. c) Descrição e justificação das soluções estruturais propostas, incluindo: i) O pré-dimensionamento da solução estrutural proposta; ii) O pré-dimensionamento das soluções de escavação e de contenção periférica proposta, caso aplicável.  Diário da República, 1.ª série N.º 152 7 de agosto de 2023 Pág. 30 d) Descrição, justificação e pré-dimensionamento das instalações e dos equipamentos pro- postos; e) Pré-dimensionamento das medidas de «conforto higrotérmico» e «condicionamento acústico»; f) Relatório com os resultados do reconhecimento geotécnico do terreno, fornecido pelo dono da obra, com a justificação das soluções de fundação preconizadas e, quando for o caso, a justifi- cação das soluções de escavação e de contenção periférica; g) Descrição genérica das medidas de condicionamento acústico e dos modelos de conser- vação de energia e de conforto térmico. 2 — O estudo prévio a que se refere o n.º 2 do artigo 2.º-A da Lei n.º 30/2021, de 21 de maio fica dispensado da inclusão dos elementos referidos nas alíneas c), d), e) e g) do número anterior. Artigo 18.º Anteprojeto São elementos especiais do anteprojeto: a) Planta topográfica de implantação do edifício e perfis do terreno que definam a implantação do edifício e das infraestruturas, e expressem, com clareza, a sua integração urbana e paisagística; b) Plantas, alçados e cortes, em escalas apropriadas, que discriminem a compartimentação e indiquem as áreas, os volumes e as dimensões principais da construção, do mobiliário e de outros elementos acessórios do edifício; c) O reconhecimento geológico e o estudo geotécnico, fornecidos pelo dono da obra; d) O dimensionamento da solução estrutural proposta e da solução de escavação e de con- tenção periférica proposta, caso aplicável; e) O dimensionamento das instalações e dos equipamentos; f) O dimensionamento da solução de condicionamento acústico, incluindo uma análise prospe- tiva de desempenhos e a demonstração de conformidade com os critérios de qualidade aplicáveis, nomeadamente os regulamentares; g) O dimensionamento da solução de conforto higrotérmico; h) A localização e caracterização do mobiliário fixo; i) As peças necessárias à organização dos processos de licenciamento quando exigíveis. Artigo 19.º Projeto de execução 1 — São elementos especiais do projeto de execução, em geral: a) Os resultados da análise do reconhecimento geotécnico e do estudo geológico, fornecidos pelo dono da obra; b) A planta de localização do edifício e do conjunto em que se insere, incluindo a topografia, as vias públicas que o servem, com a indicação das respetivas redes de drenagem de águas residuais domésticas e pluviais, abastecimento de água, eletricidade, gás, comunicações e outras que sejam indispensáveis à natureza do edifício, na escala mínima de 1:2000; c) A planta geral do edifício e do conjunto em que se insere, perfis longitudinais e transversais e outras peças desenhadas, a escalas adequadas a cada caso, que representem as informações relativas à execução de todos os trabalhos exteriores do edifício, nomeadamente: i) Movimento de terras exigido para a implantação do edifício e para a adaptação do terreno às condições definidas no projeto; ii) Arruamentos, incluindo a estrutura da plataforma e do pavimento, com indicação dos perfis longitudinais e dos perfis transversais tipo;  Diário da República, 1.ª série N.º 152 7 de agosto de 2023 Pág. 31 iii) Redes de águas residuais, abastecimento de água, eletricidade, gás, comunicações e outras, no terreno circundante do edifício, com discriminação dos traçados das valas, das secções das canalizações e demais características necessárias à sua execução; iv) Muros de suporte, vedações e outras construções exteriores ao edifício, designadamente, plantas, cortes, alçados, pormenores e outros elementos gráficos indispensáveis à sua realização; v) Representação em planta e perfis dos trabalhos de tratamento de impermeabilização de paredes enterradas, fachadas, soleiras, peitoris, coberturas planas ou inclinadas; vi) Projeto de espaços exteriores, nomeadamente, arborizações, ajardinamentos e outros trabalhos relativos ao tratamento paisagístico e mobiliário urbano, com a especificação das quan- tidades e das espécies de trabalhos a executar. 2 — As escalas são as adequadas a cada caso, com os mínimos de 1:500 e 1:1.000, respe- tivamente, para as representações gerais e de pormenor. 3 — São elementos do projeto de arquitetura: a) Plantas cotadas de cada piso, pelo menos na escala 1:100, em que sejam indicadas: i) A compartimentação e as respetivas dimensões; ii) A localização e as dimensões dos diversos elementos de construção, nomeadamente escadas, ascensores, portas, janelas, varandas, envidraçados, instalações sanitárias e outros necessários à definição do edifício e da execução da obra; iii) As linhas de corte e os pormenores que sejam objeto de outras peças desenhadas; iv) A distribuição e a tipologia do mobiliário fixo. b) Cortes gerais do edifício, pelo menos na escala 1:100, que evidenciem a compartimentação, as dimensões dos vãos, as alturas e as larguras que interessem à construção, os diferentes níveis entre toscos, ou limpos, dos pavimentos e dos tetos, incluindo os tetos falsos, os locais destina- dos à passagem de canalizações e condutas, os elementos da estrutura, tais como pilares, vigas, lajes, escadas e outros elementos da construção, e outras informações necessárias à execução do edifício, nomeadamente, natureza e localização dos materiais de revestimento, articulações mais importantes entre diferentes elementos de construção e tipo de remates; c) Alçados do edifício, pelo menos na escala 1:100, que explicitem a configuração e dimensões das paredes exteriores e de todos os elementos nelas integrados, nomeadamente, janelas, portas, vergas, palas, varandas, a natureza e a localização dos materiais utilizados nos revestimentos e nos elementos de construção e outras informações que sejam indispensáveis à construção do edifício; d) Cortes de pormenorização, em escala adequada, que indiquem os aspetos construtivos de maior interesse para a execução da obra; e) Mapa de vãos, com indicação da tipologia de cada vão, das respetivas dimensões e quanti- dades, do modo de funcionamento, da natureza e das características dos materiais e das ferragens e de outras informações necessárias ao fabrico e montagem de caixilharias, portas, envidraçados e outros elementos; f) Mapa de acabamentos, que defina claramente os materiais e a natureza dos acabamentos considerados para todos os elementos da construção; g) Pormenores de execução dos diferentes elementos de construção com a definição precisa das dimensões e da natureza das interligações dos diferentes materiais ou partes constituintes; h) Outras representações necessárias à definição da construção e à execução das obras. 4 — São elementos do projeto de estruturas: a) Memória descritiva e justificativa da escolha do tipo de fundações e de estrutura e respetivas verificações de cálculo, de acordo com os regulamentos em vigor; b) Plantas e cortes definidores da estrutura, em escalas adequadas, em que sejam representadas: i) A posição, devidamente cotada, de todos os elementos estruturais, nomeadamente, as vigas, pelos seus eixos ou pelos seus contornos; os pilares, pelos seus eixos e contornos; as lajes, com a  Diário da República, 1.ª série N.º 152 7 de agosto de 2023 Pág. 32 indicação das suas espessuras; as aberturas nas lajes, com a indicação da sua localização e das suas dimensões; as paredes e outros elementos estruturais, pelos seus eixos e contornos; ii) As secções em tosco de todos os elementos estruturais; iii) As cotas de nível de toscos das faces superiores das vigas, paredes e lajes e, quando necessário, as espessuras dos revestimentos; iv) A localização, devidamente referenciada, e as dimensões das aberturas e passagens através dos elementos estruturais, nomeadamente as relativas a canalizações e a condutas; v) O desenvolvimento em altura dos pilares, definido nas plantas pela sua indicação nos níveis em que têm início e em que terminam; vi) Localização de possíveis juntas de betonagem com uso ou não de juntas hidroexpansi- vas/junta water stop; vii) Desenvolvimento de pormenores de ligação dos panos de enchimento com as estrutu- ras; viii) Desenvolvimento de pavimentos em betão no piso térreo, com a especificação de espes- sura, resistência e juntas; c) Pormenores de todos os elementos da estrutura que evidenciem a sua forma e constitui- ção e permitam a sua execução sem dúvidas ou ambiguidades, nas escalas 1:50, 1:20, 1:10 ou superior. 5 — O projeto de escavação e de contenção periférica constitui um processo autónomo, incluindo, para efeitos de caracterização e justificação, uma memória descritiva, peças desenhadas e mapa de quantidades, elaboradas em conformidade com o seguinte: a) A memória deverá incluir, nomeadamente, a descrição geral da obra, uma informação geológica e geotécnica, a caracterização dos elementos da estrutura do edifício e infraestruturas contíguas ou vizinhas, o faseamento de trabalho e o modo de execução das obras, o dimensiona- mento e justificação das soluções adotadas, de acordo com os regulamentos em vigor, e, quando for caso, o plano de observação a implementar; b) As peças desenhadas devem incluir, para além da planta de localização sobre o levantamento topográfico atualizado, os elementos de arquitetura necessários à apreciação isolada do referido projeto e da planta de localização dos trabalhos de prospeção e dos cortes geológicos interpre- tativos, a planta com a indicação das soluções de escavação, de contenção ou de fundações, os cortes transversais, longitudinais e alçados contendo os elementos necessários à compreensão da solução preconizada com referência às estruturas vizinhas, em particular no subsolo, as plantas, alçados e cortes com indicação e definição de todos os elementos de contenção e de drenagem, os cortes e pormenores de betão armado e a definição e a planta de localização dos dispositivos de observação a instalar. 6 — São elementos dos projetos de instalações e equipamentos: a) Memórias descritivas e justificativas das instalações e equipamentos, descrevendo e justi- ficando as soluções adotadas, tendo em atenção o anteprojeto aprovado e as disposições legais e regulamentares em vigor; b) Condições técnicas, gerais e especiais, relativas às instalações e equipamentos, definindo as condições de montagem e as características técnicas dos materiais e equipamentos; c) Plantas e, se necessário, alçados e cortes, em escala adequada, com o mínimo de 1:100 que definam: i) A localização e, se necessário, o modo de implantação dos materiais e dos equipamentos afetos às instalações; ii) O traçado e o modo de montagem das redes; iii) As dimensões das canalizações elétricas, de comunicações e das tubagens e condutas para abastecimento de água, águas residuais, ar, gás e outros fluidos;  Diário da República, 1.ª série N.º 152 7 de agosto de 2023 Pág. 33 iv) As interdependências mais relevantes das instalações e equipamentos com os elementos de construção, nomeadamente, aberturas em pavimentos ou paredes para passagem de canali- zações, tubagens e condutas, maciços para equipamentos e revestimentos especiais, seja para atenuação acústica, seja qual for a sua finalidade. d) Esquemas, diagramas, perspetivas, entre outros, necessários à definição das instalações; e) Pormenores, em escalas adequadas, no mínimo à escala 1:50, necessários à montagem dos equipamentos e das instalações. 7 — São elementos do projeto de condicionamento acústico e do projeto de comportamento térmico: a) Planta geral em escala adequada onde sejam evidenciadas as características das alterações determinadas na componente acústica do ambiente; b) Plantas e cortes, em escala adequada, onde se indiquem os locais principais de intervenção em termos de conforto higrotérmico e de condicionamento acústico; c) Memórias descritivas e justificativas incluindo análise prospetiva de desempenhos, das intervenções de condicionamento acústico, descrevendo e justificando as soluções projetadas, tendo em atenção o anteprojeto aprovado e as disposições legais em vigor; d) Especificações técnicas, gerais e especiais, referentes ao conforto higrotérmico e de condi- cionamento acústico, especificando as condições de execução ou montagem e as características técnicas dos materiais e dos equipamentos. 8 — São elementos dos projetos de fachadas: a) Alçados do edifício, pelo menos na escala 1:100, que explicitem a configuração e dimensões das paredes exteriores e de todos os elementos integrados na fachada, materiais utilizados nos revestimentos e nos elementos de construção e outras informações que sejam indispensáveis à construção adequada da fachada tendo em conta os aspetos funcionais e garantia de desempenho eficiente durante o seu ciclo de vida; b) Cortes de pormenorização, em escala adequada, que indiquem os aspetos construtivos de maior interesse para a execução da fachada; c) Indicação da natureza e das características dos materiais, argamassas e das ferragens e de outras informações necessárias ao fabrico e montagem de fachadas ventiladas e outros ele- mentos; d) Mapa de acabamentos que defina claramente os materiais e a natureza dos acabamentos considerados para todos os elementos da construção da fachada; e) Pormenores de execução dos diferentes elementos de construção com a definição precisa das dimensões e da natureza das interligações dos diferentes materiais ou partes constituintes; f) Outras representações necessárias à definição da construção e à execução das obras. 9 — Quando o projeto preveja o recurso a construção modular, pré-fabricação ou outra forma de industrialização da construção, o dimensionamento, pormenorização e características dos artigos do mapa de quantidades de trabalhos a executar com recurso a tais métodos podem apresentar variações construtivas e geométricas, dentro de intervalos pré-determinados, desde que tal não prejudique as exigências funcionais, a legislação aplicável e a estimativa orçamental que integra o projeto. Artigo 20.º Assistência técnica especial Para efeitos do disposto no artigo 10.º do presente Anexo, os serviços de assistência técnica especial são acordados entre o dono da obra e o projetista, caso a caso e em função das carac- terísticas da obra.  Diário da República, 1.ª série N.º 152 7 de agosto de 2023 Pág. 34 SECÇÃO II Instalações, Equipamentos e Sistemas em Edifícios Artigo 21.º Disposição introdutória As instalações, equipamentos e sistemas em edifícios compreendem os seguintes projetos específicos: a) Instalações, equipamentos e sistemas de águas e águas residuais, previsto na Subsecção 1 da presente Portaria; b) Instalações, equipamentos e sistemas elétricos, previsto na Subsecção 2 da presente Portaria; c) Instalações, equipamentos e sistemas de comunicações, previsto na Subsecção 3 da pre- sente Portaria; d) Instalações, equipamentos e sistemas de aquecimento, ventilação, ar condicionado e refri- geração (AVACR), previsto na Subsecção 4 da presente Portaria; e) Instalações, equipamentos e sistemas de gás, previsto na Subsecção 5 da presente Portaria; f) Redes e ramais de distribuição de gás, instalações e aparelhos a gás, previsto na Subsecção 6 da presente Portaria; g) Instalações, equipamentos e sistemas de transporte de pessoas e cargas, previsto na Subsecção 7 da presente Portaria; h) Sistemas de segurança integrada, que inclui sistemas de segurança e deteção, bem como segurança contra incêndios em edifícios, previsto na Subsecção 8 da presente Portaria; i) Sistema de automatização e controlo de edifícios, previsto na Subsecção 9 da presente Portaria; j) Comportamento térmico, previsto na Subsecção 10 da presente Portaria; k) Condicionamento acústico, previsto na Subsecção 11 da presente Portaria. SUBSECÇÃO 1 Instalações, equipamentos e sistemas de águas e águas residuais; Artigo 22.º Programa preliminar São elementos especiais do programa preliminar: a) Identificação dos pontos de ligação às redes exteriores e condicionalismos a considerar, nomeadamente no que se refere a cotas, diâmetros, pressões e caudais; b) Imposições relativas a materiais, acessórios, dispositivos de utilização e equipamentos sanitários; c) Condicionamentos à localização das instalações e dos equipamentos de águas e águas residuais e enquadramento em relação à arquitetura e às restantes especialidades de engenharia; d) Imposições relativas à eficiência hídrica dos dispositivos e aparelhos; e) Imposições relativas à eficiência hídrica do edifício; f) Identificação dos níveis de conforto pretendidos para os sistemas; g) Condicionamentos a nível de manutenção e exploração a que os sistemas devem obedecer. Artigo 23.º Programa base São elementos especiais do programa base: a) Bases de dimensionamento consideradas para os diferentes sistemas;  Diário da República, 1.ª série N.º 152 7 de agosto de 2023 Pág. 35 b) Configurações propostas para os diferentes sistemas, justificadas a partir dos condiciona- lismos e imposições constantes do programa preliminar; c) Identificação das instalações e equipamentos complementares de bombagem, aquecimento ou tratamento necessários; d) Definição dos critérios gerais de dimensionamento das instalações e dos equipamentos; e) Definição das medidas propostas para aumentar a eficiência hídrica do edifício, quando aplicável; f) Interligações com outras especialidades de engenharia e respetivas condições ou exigências. Artigo 24.º Estudo prévio São elementos especiais do estudo prévio: a) Esquemas de princípio necessários à definição esquemática da conceção dos sistemas e da sua interligação espacial e funcional; b) Elementos relevantes do estudo prévio de segurança integrada, quando aplicável, nomea- damente no que se refere a redes de incêndio armadas (RIA), a colunas secas, a colunas húmidas e a sistemas de sprinklers, quando existentes; c) Elementos gráficos elucidativos dos traçados principais das redes e da interligação entre os diversos componentes dos sistemas, sob a forma de plantas e outros elementos, a escala apropriada; d) Características gerais dos equipamentos complementares de bombagem, aquecimento e ou tratamento necessários; e) Caracterização genérica dos materiais a aplicar; f) Condições de funcionamento e utilização das instalações e da sua eventual expansão. Artigo 25.º Anteprojeto São elementos especiais do anteprojeto: a) Esquemas de princípio das instalações e da sua interligação espacial e funcional; b) Plantas, em escalas apropriadas, onde se indiquem os traçados das redes principais das diversas instalações, com indicação dos seus acessórios essenciais, e a localização aproximada dos equipamentos; c) Cortes, esquemas axinométricos ou cotagem altimétrica das plantas, sempre que isso seja necessário à boa compreensão da solução proposta; d) Alçados dos edifícios, sempre que isso seja necessário à boa compreensão da solução proposta; e) Dimensionamento dos troços principais das redes; f) Caracterização e dimensionamento dos equipamentos principais; g) Caracterização geral dos dispositivos de utilização, dos equipamentos sanitários e dos materiais e acessórios. Artigo 26.º Projeto de execução São elementos especiais do projeto de execução: a) Cálculos correspondentes ao dimensionamento das diversas redes e equipamentos; b) Esquemas de princípio das instalações e da sua interligação espacial e funcional; c) Plantas dos pisos, à escala 1:100, pelo menos, onde se indiquem os traçados das redes das diversas instalações, com indicação das suas características e demais elementos indispensáveis a execução da obra, e a localização dos equipamentos;  Diário da República, 1.ª série N.º 152 7 de agosto de 2023 Pág. 36 d) Cortes, esquemas axinométricos ou cotagem altimétrica de plantas, sempre que isso seja necessário à boa compreensão do projeto; e) Alçados dos edifícios, sempre que isso seja necessário à boa compreensão do projeto, a escala adequada; f) Discriminação e especificação detalhada dos equipamentos, redes, acessórios e materiais utilizados nas diferentes instalações; g) Caracterização dos dispositivos de utilização e dos equipamentos sanitários e, quando aplicável, dos componentes dos sistemas de combate a incêndios, em conformidade com o projeto de segurança integrada; h) Pormenores necessários à definição detalhada e boa execução das instalações e equipa- mentos projetados, a escalas adequadas; i) Especificação dos métodos de ensaio e dos critérios de aceitação a considerar para as diversas instalações. Artigo 27.º Assistência técnica especial Para efeitos do disposto no artigo 10.º do presente Anexo, constituem serviços de assistência técnica especial: a) Apreciação ou elaboração de quaisquer alterações às especificações e dimensionamentos dos equipamentos e materiais ou traçados das redes, quer durante o desenvolvimento dos projetos, quer durante a execução da obra; b) Aprovação dos planos de ensaio; c) Apoio e aprovação da parametrização das instalações; d) Participação nos ensaios de receção e aprovação dos resultados dos mesmos. SUBSECÇÃO 2 Instalações, equipamentos e sistemas elétricos Artigo 28.º Programa preliminar São elementos especiais do programa preliminar: a) Identificação de aspetos específicos do edifício ou zonas do edifício, em termos de energia elétrica, ambiente, utilização, segurança e outros, e ligações a redes ou sistemas exteriores; b) Condicionamentos à localização dos equipamentos e das instalações necessárias ao seu funcionamento; c) Identificação dos níveis de qualidade, disponibilidade, redundância e autonomia pretendidos; d) Condicionamentos a nível de manutenção, exploração e expansão. Artigo 29.º Programa base São elementos especiais do programa base: a) Identificação das diferentes instalações e equipamentos a considerar e suas configurações gerais justificadas a partir dos condicionamentos e imposições do programa preliminar; b) Bases de dimensionamento consideradas para as diferentes instalações e equipamentos; c) Discriminação e justificação das necessidades em termos de energia elétrica, nomeadamente consumo e de produção em autoconsumo, segurança e outras; d) Interligações com outras especialidades de engenharia e respetivas condições ou exigências.  Diário da República, 1.ª série N.º 152 7 de agosto de 2023 Pág. 37 Artigo 30.º Estudo prévio São elementos especiais do estudo prévio: a) Representação gráfica geral das instalações e equipamentos, em concordância com o desenvolvimento das outras especialidades de engenharia e com a definição das condições regu- lamentares de segurança, sob a forma de plantas e outros elementos, a escala apropriada; b) Esquemas de princípio necessários à definição esquemática da conceção dos sistemas e redes que integram as instalações e equipamentos e da sua interligação espacial e funcional; c) Caracterização genérica das instalações e equipamentos principais; d) Pré-dimensionamento dos equipamentos e das redes principais das instalações; e) Condições de ligação às redes de energia elétrica, nomeadamente consumo e ou produção em autoconsumo, e outras, de funcionamento e utilização das instalações e equipamentos e da sua eventual expansão. Artigo 31.º Anteprojeto São elementos especiais do anteprojeto: a) Plantas, em escalas apropriadas, onde se indiquem os traçados das redes principais das diversas instalações, com indicação da localização aproximada dos equipamentos; b) Cortes, esquemas e diagramas, sempre que isso seja necessário à boa compreensão da solução proposta; c) Esquemas de princípio das instalações e da sua interligação espacial e funcional; d) Caracterização das instalações e equipamentos principais; e) Dimensionamentos dos equipamentos e redes principais das instalações; f) Enumeração dos principais artigos que constituem o mapa de quantidades de trabalhos, dividido nos principais capítulos constituintes das instalações e equipamentos, de forma a permitir a elaboração da estimativa do custo preliminar da obra; g) Justificação dos níveis de conforto luminotécnico, de segurança e outros, bem como de produção e consumo de energia elétrica que suportem a solução proposta; h) Verificação do cumprimento das regulamentações técnicas aplicáveis. Artigo 32.º Projeto de execução São elementos especiais do projeto de execução: a) Memória descritiva e justificativa, incluindo a análise prospetiva de desempenhos, descre- vendo e justificando as soluções projetadas, tendo em atenção o anteprojeto aprovado, quando este exista, e as disposições legais em vigor; b) Condições técnicas, gerais e especiais, especificando as condições de execução ou mon- tagem e as características técnicas das instalações e equipamentos previstos; c) Planta geral dos locais servidos pelas instalações e equipamentos, em escala apropriada, quando não definida em regulamento aplicável, contendo os elementos de referência e de orien- tação necessários à fácil localização das instalações e equipamentos; d) Plantas em escala apropriada, quando não definida em regulamento aplicável, com o tra- çado e constituição das redes e localização dos equipamentos, com a indicação dos elementos indispensáveis à sua conveniente apreciação; e) Alçados e cortes dos edifícios ou partes dos edifícios, sempre que isso seja necessário à boa compreensão do projeto, a escala apropriada, quando não definida em regulamento aplicável;  Diário da República, 1.ª série N.º 152 7 de agosto de 2023 Pág. 38 f) Pormenores necessários à definição detalhada e boa execução das instalações e equipa- mentos projetados, a escalas apropriadas quando não definidas em regulamento aplicável; g) Esquemas de princípio das instalações e da sua interligação espacial e funcional, quando necessários à sua rigorosa e inequívoca compreensão; h) Dimensionamento das instalações e dos equipamentos, incluindo os cálculos necessários para o efeito; i) Medições e mapas de quantidades de trabalhos, divididos nos diversos capítulos consti- tuintes da obra; j) Estimativa orçamental da obra. Artigo 33.º Assistência técnica especial Para efeitos do disposto no artigo 10.º do presente Anexo, constituem serviços de assistência técnica especial: a) Apreciação ou elaboração de quaisquer alterações às especificações e do dimensionamento dos equipamentos e materiais ou traçados das redes, quer durante o desenvolvimento dos projetos, quer durante a execução da obra; b) Aprovação dos planos de ensaio; c) Apoio e aprovação da parametrização das instalações e equipamentos; d) Participação nos ensaios de receção e aprovação dos seus resultados. SUBSECÇÃO 3 Instalações, equipamentos e sistemas de comunicações Artigo 34.º Programa preliminar São elementos especiais do programa preliminar: a) Identificação de aspetos específicos do edifício ou zonas do edifício, nomeadamente no que se refere a comunicações, envolvente, utilização, segurança e ligações a redes ou sistemas exteriores; b) Condicionamentos à localização dos equipamentos e das instalações necessárias ao seu funcionamento; c) Identificação dos níveis de qualidade, disponibilidade, redundância e autonomia pretendidos; d) Condicionamentos a nível de manutenção, exploração e expansão. Artigo 35.º Programa base São elementos especiais do programa base: a) Identificação das diferentes instalações e equipamentos a considerar e suas configura- ções gerais justificadas a partir dos condicionamentos e imposições constantes do programa preliminar; b) Bases de dimensionamento consideradas para as diferentes instalações e equipamentos; c) Discriminação e justificação das necessidades, nomeadamente em termos de comunicações e segurança; d) Interligações com outras especialidades de engenharia e respetivas condições ou exigências.  Diário da República, 1.ª série N.º 152 7 de agosto de 2023 Pág. 39 Artigo 36.º Estudo prévio São elementos especiais do estudo prévio: a) Representação gráfica geral das instalações e equipamentos, em concordância com o desenvolvimento das outras especialidades de engenharia e com a definição das condições regu- lamentares de segurança, sob a forma de plantas e outros elementos, a escala apropriada; b) Esquemas de princípio necessários à definição esquemática da conceção dos sistemas e redes que integram as instalações e equipamentos e da sua interligação espacial e funcional; c) Caracterização genérica das instalações e equipamentos principais; d) Pré-dimensionamento dos equipamentos e das redes principais das instalações; e) Condições de ligação às redes de comunicações e outras, de funcionamento e utilização das instalações e equipamentos e da sua eventual expansão. Artigo 37.º Anteprojeto São elementos especiais do anteprojeto: a) Plantas, em escalas apropriadas, onde se indiquem os traçados das redes principais das diversas instalações, com indicação da localização aproximada dos equipamentos; b) Cortes, esquemas e diagramas, sempre que necessário à boa compreensão da solução proposta; c) Esquemas de princípio das instalações e da sua interligação espacial e funcional; d) Caracterização das instalações e equipamentos principais; e) Dimensionamentos dos equipamentos e redes principais das instalações; f) Enumeração dos principais artigos que constituem o mapa de quantidades de trabalhos, dividido nos principais capítulos constituintes das instalações e equipamentos, de forma a permitir a elaboração da estimativa do custo preliminar da obra; g) Justificação dos níveis de segurança e outros, que suportem a decisão da solução pro- posta; h) Verificação do cumprimento da regulamentação técnica aplicável. Artigo 38.º Projeto de execução São elementos especiais do projeto de execução: a) Memória descritiva e justificativa, incluindo a análise prospetiva de desempenhos, des- crevendo e justificando as soluções projetadas, tendo em atenção o anteprojeto aprovado e as disposições legais em vigor; b) Condições técnicas, gerais e especiais, do caderno de encargos, especificando as condi- ções de execução e ou montagem e as características técnicas das instalações e equipamentos previstos; c) Planta geral dos locais servidos pelas instalações e equipamentos, em escala apropriada, contendo os elementos de referência e a orientação necessários à fácil localização das instalações e equipamentos; d) Plantas em escala apropriada, com o traçado e constituição das redes e localização dos equipamentos, com a indicação dos elementos indispensáveis à sua conveniente apreciação; e) Alçados e cortes dos edifícios ou partes dos edifícios, sempre que isso seja necessário à boa compreensão do projeto, a escala apropriada; f) Pormenores necessários à definição detalhada e boa execução das instalações e equipa- mentos projetados, a escalas apropriadas, quando não definidas em regulamento aplicável;  Diário da República, 1.ª série N.º 152 7 de agosto de 2023 Pág. 40 g) Esquemas de princípio das instalações e da sua interligação espacial e funcional, quando necessárias à sua perfeita compreensão; h) Dimensionamento das instalações e dos equipamentos, incluindo os respetivos cálculos justificativos; i) Medições e mapas de quantidade de trabalhos, divididos nos diversos capítulos constituintes da obra; j) Estimativa orçamental da obra. Artigo 39.º Assistência técnica especial Para efeitos do disposto no artigo 10.º do presente Anexo, constituem serviços de assistência técnica especial: a) Apreciação ou elaboração de quaisquer alterações às especificações e do dimensionamento dos equipamentos e materiais ou traçados das redes, quer durante o desenvolvimento dos projetos, quer durante a execução da obra; b) Aprovação dos planos de ensaio; c) Apoio e aprovação da parametrização das instalações e equipamentos; d) Participação nos ensaios de receção e aprovação dos seus resultados. SUBSECÇÃO 4 Instalações, equipamentos e sistemas de aquecimento, ventilação, ar condicionado e refrigeração (AVACR) Artigo 40.º Programa preliminar São elementos especiais do programa preliminar, a fornecer pelo dono da obra: a) Identificação geral dos níveis de qualidade, disponibilidade, redundância e autonomia pre- tendidos; b) Indicação do tipo de usos previstos, bem como das respetivas áreas e densidades de ocu- pação previsíveis; c) Identificação do nível de classificação energética pretendido; d) Identificação de zonas especiais do edifício, cujo funcionamento se afaste significativamente da situação normal em termos de perfil de cargas térmicas, exigências de controlo termohigrométrico ou qualidade do ar ou dos parâmetros críticos de funcionamento; e) Condicionamentos à localização de equipamentos, relativamente ao próprio edifício, bem como a outras construções, nomeadamente em termos visuais, de ruído, e de qualidade do ar interior e exterior; f) Condicionamentos a nível de exploração, acesso e manutenção dos sistemas e equipamentos; g) Disponibilidade local de redes urbanas de frio e de calor; h) Estratégia para a definição do regime de propriedade horizontal; i) Estimativa orçamental da obra. Artigo 41.º Programa base São elementos especiais do programa base: a) Descrição das condições climatéricas exteriores dos edifícios objeto de projeto, nomea- damente temperatura do ar exterior e humidade relativa exterior, consideradas para efeitos da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) do projeto, e respetivas probabilidades de ocorrência;  Diário da República, 1.ª série N.º 152 7 de agosto de 2023 Pág. 41 b) Definição das condições climatéricas e ambientais interiores dos edifícios objeto de projeto, nomeadamente temperaturas do ar interior, humidades relativas do ar interior e níveis de ruído; c) Definição das condições de ventilação (ar novo), otimizando a qualidade de ar interior (QAI), de acordo com as exigências regulamentares em vigor; d) Definição dos critérios gerais de setorização e de dimensionamento em função da forma de ocupação, exigências termohigrométricas e compartimentação corta-fogo; e) Previsão da necessidade de espaços técnicos, verticais e horizontais; f) Indicação de estratégias gerais de redução de consumos de energia e de utilização de fontes de energia renováveis, otimizando o indicador de eficiência energética (IEE), de acordo com as exigências regulamentares em vigor; g) Estratégia de contagem da energia térmica para os diferentes usos e frações. Artigo 42.º Estudo prévio São elementos especiais do estudo prévio: a) Memória descritiva e justificativa da conceção dos sistemas, definindo as condições de funcionamento e utilização, bem como a sua modulação e eventual capacidade de expansão; b) Esquemas de princípio dos sistemas e redes que integram as instalações e equipamentos e estabeleçam claramente a sua organização, interdependência e interligação funcional e espacial; c) Identificação de espaços técnicos horizontais e verticais necessários (áreas e volumes asso- ciados), bem como das necessidades de ventilação e de interligação a redes exteriores e interiores, nomeadamente de drenagem, alimentação de água, alimentação elétrica e de gás; d) Pré-dimensionamento dos equipamentos e redes principais da instalação; e) Implantação dos principais equipamentos e redes; f) Estratégia de monitorização do estado e do funcionamento de equipamentos e instalações específicas; g) Proposta do regime de contagem de energia e fluidos; h) Estimativa do custo da obra. Artigo 43.º Anteprojeto São elementos especiais do anteprojeto: a) Cálculos correspondentes à determinação das cargas térmicas de arrefecimento e aqueci- mento, bem como dos caudais de ar novo a considerar; b) Definição dos níveis de conforto termohigrométrico e acústico, associados às instalações e equipamentos de AVAC, bem como dos consumos de energia e fluidos que suportem a decisão sobre a solução técnica adotada, com recurso, sempre que necessário, a simulações computacio- nais dinâmicas; c) Avaliação de soluções de recuperação de energia, uso de energias renováveis, ou outras, e sua avaliação técnico-económica, sempre que necessário; d) Plantas, alçados e cortes em escalas apropriadas, onde se indiquem a localização de equi- pamentos e o traçado principal das redes associadas às diversas instalações a realizar; e) Dimensionamento dos equipamentos principais e redes primárias das instalações; f) Dimensionamento dos espaços técnicos principais, centrais e percursos verticais e horizon- tais, acima dos tetos falsos ou sob os pavimentos sobreelevados, e indicação das condições de acesso para manutenção ou reparação; g) Enumeração dos principais artigos que constituem o mapa de quantidades de trabalhos, dividida nos principais capítulos constituintes da instalação, de forma a permitir a elaboração da estimativa do custo preliminar da obra;  Diário da República, 1.ª série N.º 152 7 de agosto de 2023 Pág. 42 h) Enumeração e dimensionamento dos principais quadros elétricos de alimentação e controlo dos equipamentos e redes das instalações; i) Verificação do cumprimento da regulamentação sobre eficiência energética, qualidade do ar e condições de manutenção, nos termos da legislação em vigor; j) Enumeração dos principais equipamentos ou instalações que serão objeto de condiciona- mento acústico; k) Estimativa do custo da obra. Artigo 44.º Projeto de execução São elementos especiais do projeto de execução: a) Mapa de capacidades, com identificação detalhada de todos os equipamentos, e seu dimen- sionamento, nomeadamente potência térmica a fornecer, caudal de ar e ou de água, pressões disponíveis, potência elétrica aparente ou consumo de combustível correspondente; b) Especificação detalhada de todos os equipamentos e materiais a fornecer e a instalar, nome- adamente quanto às suas características construtivas, códigos ou normas exigíveis, espessura de chapas, níveis de estanqueidade e pressão sonora, peso e dimensões; c) Planta geral, à escala apropriada, com a localização do edifício e dos equipamentos exterio- res, bem como os traçados entre uns e outros, com definição da forma de instalação, assegurando, quando necessário, as condições de proteção visual, de arrefecimento e de condicionamento acústico, associados às instalações e equipamentos de AVAC; d) Plantas, alçados e cortes, com a pormenorização necessária à completa explicitação das instalações projetadas, a escala apropriada, com a localização de todos os equipamentos e traçados das redes de fluidos térmicos, nomeadamente de ar e água arrefecida, aquecida ou de condensação, de fluido frigorigénio, com indicação do seu dimensionamento (diâmetros, dimensões e secções) tipo e espessura dos isolamentos, modo de instalação, fixação e suporte; e) Esquema, ou esquemas, de princípio de todos os sistemas, devidamente detalhados, com discriminação e identificação de todos os equipamentos e acessórios de comando, proteção, con- tagem, monitorização e controlo; f) Representação esquemática, em perspetiva quando necessário, das redes e apresentação do diagrama de prumadas de ar e água, com identificação da ocupação prevista para os espaços técnicos verticais e horizontais; g) Pormenores necessários à definição detalhada e boa execução das instalações e equipa- mentos projetados, a escalas adequadas; h) Discriminação e especificação detalhada das medidas de condicionamento acústico, com análise prospetiva de desempenho; i) Documentos, peças escritas e desenhadas que integrem os processos de licenciamento, de acordo com a especificidade própria das instalações e as exigências das entidades licenciadoras, nomeadamente quanto à justificação da não consideração de soluções legalmente obrigatórias; j) Apresentação dos esquemas dos quadros elétricos de alimentação das instalações de ar condicionado e ventilação, com base no previsto no projeto de instalações elétricas, e com dimen- sionamento de todas as proteções e aparelhos de controlo e comando; k) Planta, a escala apropriada, com a implantação dos quadros elétricos associados ao AVAC e respetivos traçados de cabos, devidamente dimensionados, de acordo com as regras técnicas em vigor; l) Esquemas detalhados dos quadros de comando e controlo das instalações, com a definição, dimensionamento e especificação técnica de todos os sistemas de controlo, comando e medida; m) Memória descritiva do funcionamento da instalação; n) Mapas das quantidades dos trabalhos; o) Confirmação de que os elementos de projeto estão em condições de verificação da sua concordância com o estipulado na legislação em vigor; p) Estimativa orçamental da obra.  Diário da República, 1.ª série N.º 152 7 de agosto de 2023 Pág. 43 Artigo 45.º Assistência técnica especial Para efeitos do disposto no artigo 10.º do presente Anexo, constituem serviços de assistência técnica especial: a) Apreciação ou elaboração de quaisquer alterações às especificações e dimensionamentos dos equipamentos e materiais ou traçados das redes, quer durante o desenvolvimento dos projetos, quer durante a execução da obra; b) Aprovação dos planos de ensaio; c) Apoio e aprovação da parametrização das instalações e equipamentos; d) Participação nos ensaios de receção e aprovação dos resultados dos mesmos. SUBSECÇÃO 5 Instalações, equipamentos e sistemas a gás Artigo 46.º Programa preliminar São elementos especiais do programa preliminar: a) Condicionamentos regulamentares dos componentes dos sistemas, nomeadamente quanto à localização das instalações e dos equipamentos a gás, e enquadramento em relação à arquitetura e às restantes especialidades de engenharia; b) Identificação dos pontos de ligação à rede de distribuição exterior e condicionalismos a considerar, nomeadamente no que se refere a pressões e caudais; c) Identificação dos níveis de conforto pretendidos para a edificação. Artigo 47.º Programa base São elementos especiais do programa base: a) Configurações propostas para os diferentes componentes dos sistemas, justificadas a partir dos condicionalismos e imposições do programa preliminar; b) Identificação das instalações e equipamentos a gás; c) Definição dos pressupostos de dimensionamento das instalações e dos equipamentos; d) Interligações com outras especialidades de engenharia e respetivas especificações regu- lamentares e ou normativas. Artigo 48.º Estudo prévio São elementos especiais do estudo prévio: a) Pré-dimensionamento da instalação e dos equipamentos de gás; b) Elementos gráficos elucidativos dos traçados principais das instalações de gás e sua inter- ligação aos equipamentos a gás, sob a forma de plantas e outros elementos, a escala adequada; c) Caracterização dos materiais a aplicar; d) Condições de funcionamento e utilização das instalações e de uma sua eventual ampliação.  Diário da República, 1.ª série N.º 152 7 de agosto de 2023 Pág. 44 Artigo 49.º Anteprojeto São elementos especiais do anteprojeto: a) Plantas, em escalas adequadas, dos traçados das instalações de gás, com a localização dos respetivos equipamentos e acessórios funcionais; b) Cortes e alçados, em escala adequada, sempre que isso seja necessário à boa compreensão da solução proposta; c) Traçado isométrico da instalação de gás, devidamente cotado; d) Caracterização dos equipamentos a gás; e) Cálculos do dimensionamento das instalações de gás; f) Definição dos ensaios legalmente estabelecidos a realizar por entidades oficialmente reco- nhecidas. Artigo 50.º Projeto de execução São elementos especiais do projeto de execução: a) Plantas, em escalas adequadas, onde se indiquem os traçados das instalações de gás, com a localização dos respetivos equipamentos e acessórios funcionais; b) Cortes e alçados, em escala adequada, da solução proposta; c) Traçado isométrico da instalação de gás, devidamente cotado; d) Especificação dos equipamentos a gás; e) Cálculos de dimensionamento das instalações de gás; f) Definição dos ensaios legalmente estabelecidos a realizar por entidades oficialmente reco- nhecidas. Artigo 51.º Assistência técnica especial Para efeitos do disposto no artigo 10.º do presente Anexo, constituem serviços de assistência técnica especial: a) Aprovação prévia de eventuais alterações ao projeto de execução, nomeadamente no que se refere a traçados da instalação, diâmetros, equipamentos, regime de pressões, entre outros; b) Apoio à realização dos ensaios e inspeções legalmente estabelecidas; c) Apoio e aprovação da parametrização das instalações. SUBSECÇÃO 6 Redes e ramais de distribuição de gás, instalações e aparelhos a gás Artigo 52.º Programa preliminar São elementos especiais do programa preliminar: a) Condicionamentos regulamentares dos componentes dos sistemas, nomeadamente quanto à localização das instalações e dos equipamentos a gás, e enquadramento em relação à arquitetura e às restantes especialidades de engenharia; b) Identificação dos pontos de ligação à rede de distribuição exterior e condicionalismos a considerar, nomeadamente no que se refere a pressões e caudais; c) Identificação dos níveis de conforto pretendidos para a edificação.  Diário da República, 1.ª série N.º 152 7 de agosto de 2023 Pág. 45 Artigo 53.º Programa base a) São elementos especiais do programa base: b) Configurações propostas para os diferentes componentes dos sistemas, justificadas a partir dos condicionalismos e imposições do programa preliminar; c) Identificação das instalações e equipamentos a gás; d) Definição dos pressupostos de dimensionamento das instalações e dos equipamentos; e) Interligações com outras especialidades de engenharia e respetivas especificações regu- lamentares e ou normativas. Artigo 54.º Estudo prévio São elementos especiais do estudo prévio: a) Pré-dimensionamento da instalação e dos equipamentos de gás; b) Elementos gráficos elucidativos dos traçados principais das instalações de gás e sua inter- ligação aos equipamentos a gás, sob a forma de plantas e outros elementos, a escala adequada; c) Caracterização dos materiais a aplicar; d) Condições de funcionamento e utilização das instalações e de uma sua eventual ampliação. Artigo 55.º Anteprojeto São elementos especiais do anteprojeto: a) Plantas, em escalas adequadas, dos traçados das instalações de gás, com a localização dos respetivos equipamentos e acessórios funcionais; b) Cortes e alçados, em escala adequada, sempre que isso seja necessário à boa compre- ensão da solução proposta; c) Traçado isométrico da instalação de gás, devidamente cotado; d) Caracterização dos equipamentos a gás; e) Cálculos do dimensionamento das instalações de gás; f) Definição dos ensaios legalmente estabelecidos a realizar por entidades oficialmente reco- nhecidas. Artigo 56.º Projeto de execução São elementos especiais do projeto de execução: a) Plantas, em escalas adequadas, onde se indiquem os traçados das instalações de gás, com a localização dos respetivos equipamentos e acessórios funcionais; b) Cortes e alçados, em escala adequada, da solução proposta; c) Traçado isométrico da instalação de gás, devidamente cotado; d) Especificação dos equipamentos a gás; e) Cálculos de dimensionamento das instalações de gás; f) Definição dos ensaios legalmente estabelecidos a realizar por entidades oficialmente reco- nhecidas.  Diário da República, 1.ª série N.º 152 7 de agosto de 2023 Pág. 46 Artigo 57.º Assistência técnica especial Para efeitos do disposto no artigo 10.º do presente Anexo, constituem serviços de assistência técnica especial: a) Aprovação prévia de eventuais alterações ao projeto de execução, nomeadamente no que se refere a traçados da instalação, diâmetros, equipamentos, regime de pressões, entre outros; b) Apoio à realização dos ensaios e inspeções legalmente estabelecidas; c) Apoio e aprovação da parametrização das instalações. SUBSECÇÃO 7 Instalações, equipamentos e sistemas de transporte de pessoas e cargas Artigo 58.º Programa preliminar São elementos especiais do programa preliminar, a fornecer pelo dono da obra: a) Identificação do tipo, ou tipos, de usos previstos, bem como das respetivas áreas, e densi- dades de ocupação previsíveis; b) Indicação genérica sobre o nível de qualidade do sistema de transporte de pessoas, nomeadamente no que respeita a ascensores, escadas e tapetes rolantes; c) Identificação de zonas especiais do edifício onde esteja prevista uma ocupação de maior densidade e para as quais se prevejam acessos verticais independentes; d) Condicionamentos de instalação, nomeadamente em termos da cércea dos edifícios e da localização das casas das máquinas; e) Informação sobre os percursos, no que respeita à altura e número de pisos servidos e população associada a cada núcleo; f) Estimativa orçamental previsional da obra. Artigo 59.º Programa base São elementos especiais do programa base: a) Definição dos critérios gerais a utilizar na definição dos meios de transporte vertical, nome- adamente quanto à: i) Capacidade de tráfego, medida em percentagem da população transportada em 5 minutos nos períodos de pico; ii) Intervalo, ou seja, o tempo decorrido, em segundos, entre a partida de duas cabinas suces- sivas do piso de entrada; iii) Tempo médio de espera, medido em segundos, entre a chegada ao patamar de partida e a entrada no ascensor; iv) Tempo médio de viagem, medido em segundos, entre o patamar de partida e o piso de destino; e v) Fator de ocupação das cabinas, medida como percentagem da carga nominal média em cada viagem; b) Critérios gerais de definição das escadas e tapetes rolantes; c) Identificação das normas e regulamentos aplicáveis.  Diário da República, 1.ª série N.º 152 7 de agosto de 2023 Pág. 47 Artigo 60.º Estudo prévio São elementos especiais do estudo prévio: a) Elaboração de simulações de tráfego para diferentes cenários, designados por estudos de tráfego, tendo em conta a distribuição da população pelos diferentes pisos, a informação do projeto de arquitetura quanto à área dos pisos servidos e respetiva altura, por forma a selecionar soluções otimizadas, nomeadamente em termos de capacidade de tráfego, de tempos médios de espera e de viagem, do número de núcleos de ascensores, número de cabinas e sua dimensão, velocidade, aceleração, tipo e dimensão das portas e respetivo tempo de atuação; b) Previsão de intertráfego e de contratráfego nos períodos de ponta adotados no cálculo; c) Dimensionamento de escadas e tapetes rolantes, nomeadamente quanto ao número, largura e profundidade dos degraus, velocidade, número de degraus planos no acesso; d) Estimativa preliminar do custo da obra para os diferentes cenários analisados. Artigo 61.º Anteprojeto São elementos especiais do anteprojeto: a) Caracterização genérica da solução ou soluções selecionadas em termos do número de núcleos e de ascensores por núcleo, número de escadas ou passadeiras rolantes, velocidade, tipo de tração e consumos; b) Implantação dos núcleos dos elevadores e definição das dimensões das caixas e vãos das portas, bem como da profundidade dos poços e extracursos; c) Implantação das escadas e passadeiras rolantes. Artigo 62.º Projeto de execução São elementos especiais do projeto de execução: a) A memória descritiva do funcionamento das instalações, equipamentos e sistemas, com a definição e caracterização das soluções selecionadas, em termos de núcleos e de ascensores, escadas ou passadeiras rolantes, a indicação das características dimensionais e de desempenho dos equipamentos e as especificações do fabricante; b) Plantas, cortes e alçados das soluções selecionadas, a escalas adequadas, de forma a estarem devidamente identificadas as características dimensionais dos espaços, dos equipamentos e dos sistemas a instalar; c) Plano de ensaios, respetivas normas de ensaio e critérios de aceitação, dos equipamentos e sistemas a instalar; d) Estimativa orçamental da obra. Artigo 63.º Assistência técnica especial Para efeitos do disposto no artigo 10.º do presente Anexo, os serviços de assistência técnica especial são acordados entre o dono da obra e o projetista, caso a caso e em função das carac- terísticas da obra.  Diário da República, 1.ª série N.º 152 7 de agosto de 2023 Pág. 48 SUBSECÇÃO 8 Segurança Integrada Artigo 64.º Programa preliminar São elementos especiais do programa preliminar: a) Identificação do tipo ou tipos de uso previstos; b) Indicações sobre a proximidade existente ou previsível de outros edifícios ou atividades de maior risco; c) Disponibilidade para ligação a redes exteriores de água para incêndio (hidrantes exteriores); d) Estimativa orçamental previsional do investimento. Artigo 65.º Programa base São elementos especiais do programa base: a) Classificação preliminar dos locais de risco contra incêndios; b) Indicação dos critérios gerais de compartimentação corta-fogo, estabilidade ao fogo e de reação ao fogo aplicáveis a cada local de risco, para definição dos revestimentos em locais de risco e vias de evacuação; c) Indicação dos critérios a seguir na definição e dimensionamento dos caminhos de evacuação; d) Indicação sobre as condições de acesso que devem ser consideradas para viaturas de socorro, nomeadamente, ambulâncias e carros de bombeiros; e) Indicação sobre a forma de limitação da propagação do incêndio pelo exterior. Artigo 66.º Estudo prévio São elementos especiais do estudo prévio: a) Cálculo do efetivo; b) Memória descritiva de conceção, sobre as medidas passivas de otimização das condições de resistência e de estabilidade ao fogo dos elementos estruturais, bem como sobre o isolamento e a proteção em caso de incêndio nas vias de evacuação; c) Memória descritiva de conceção, sobre os sistemas ativos, para proteção precoce e com- bate em caso de incêndio, nomeadamente sistemas de deteção de incêndio e gases, de combate a incêndios, fixos e portáteis, e sinalização e alarme; d) Definição da compartimentação geral corta-fogo; e) Definição dos caminhos de evacuação, nomeadamente em termos de localização, unidades de passagem e de proteção ao fumo e ao fogo; f) Definição dos volumes dos reservatórios para serviço de incêndio; g) Memória descritiva da conceção sobre os sistemas ativos de controlo da intrusão, roubo ou sabotagem; h) Esquemas de princípio dos sistemas e redes que integram a instalação e os equipamentos e que estabelecem a sua organização, interdependência e interligação funcionais e espaciais; i) Pré-dimensionamento dos equipamentos e redes principais da instalação; j) Implantação dos principais equipamentos e redes;  Diário da República, 1.ª série N.º 152 7 de agosto de 2023 Pág. 49 k) Estimativa do custo global da obra que incluirá os custos dos equipamentos e sistemas de segurança integrada que não estejam integrados noutras especialidades de engenharia. Artigo 67.º Anteprojeto São elementos especiais do anteprojeto: a) Plantas, alçados e cortes em escalas apropriadas com a indicação da localização dos equi- pamentos e o traçado principal das redes associadas às diversas instalações a realizar; b) Dimensionamento dos equipamentos e redes principais das instalações; c) Verificação prévia da regulamentação aplicável a cada espaço; d) Enumeração dos principais artigos que constituem o mapa de quantidades de trabalhos, dividida nos principais capítulos constituintes da instalação, nomeadamente e quando aplicável, instalação de deteção e combate a incêndios, em particular, rede de água do serviço de incêndios, extinção fixa, sprinklers, gás, instalação de videovigilância para efeitos de controlo de acessos e intrusão, de forma a permitir a elaboração da estimativa de custo da obra; e) Estimativa do custo da obra, separado por equipamentos e sistemas de segurança integrada que não estejam integrados noutras especialidades de engenharia. Artigo 68.º Projeto de execução São elementos especiais do projeto de execução: a) Plantas, alçados e cortes em escalas apropriadas com a localização dos equipamentos e do traçado das redes associadas às diversas instalações a realizar; b) Dimensionamento dos equipamentos e redes das instalações; c) Planta geral, à escala 1:100, no mínimo, com a exceção de situações em que pela sua dimensão tal não seja possível, com a localização dos edifícios, dos arruamentos exteriores e da rede de hidrantes exteriores, incluindo o traçado dos acessos para viaturas de socorro; d) Plantas, alçados e cortes, a escala adequada, com a localização dos pontos de penetração no edifício; e) Esquema de princípio de todos os sistemas, devidamente detalhado, com discriminação e identificação de todos os equipamentos e acessórios que integram as instalações; f) Especificação detalhada dos equipamentos, redes, componentes, acessórios e materiais utilizados nas diversas instalações; g) Pormenores necessários à definição detalhada e boa execução das instalações e equipa- mentos projetados, a escalas adequadas; h) Peças escritas e desenhadas que integram os processos de licenciamento de segurança integrada, de acordo com a regulamentação em vigor; i) Mapas de quantidades de trabalhos dos equipamentos e sistemas de segurança integrada que não estejam integrados noutras especialidades de engenharia; j) Estimativa orçamental da obra dos equipamentos e sistemas de segurança integrada que não estejam integrados noutras especialidades de engenharia. Artigo 69.º Assistência técnica especial Para efeitos do disposto no artigo 10.º do presente Anexo, os serviços de assistência técnica especial são acordados entre o dono da obra e o projetista, caso a caso e em função das carac- terísticas da obra.  Diário da República, 1.ª série N.º 152 7 de agosto de 2023 Pág. 50 SUBSECÇÃO 9 Sistema de automatização e controlo de edifícios Artigo 70.º Programa preliminar São elementos especiais do programa preliminar: a) Identificação do tipo, ou tipos, de uso previstos, bem como das respetivas áreas e densi- dades de ocupação; b) Indicação de soluções de monitorização, registo e controlo do funcionamento das instalações que, para além das obrigações regulamentares, devem ser consideradas; c) Indicação de outros sistemas de gestão de monitorização ou exploração, que possam vir a ser considerados e com os quais se deverá eventualmente prever interligação; d) Estimativa orçamental previsional da obra. Artigo 71.º Programa base É elemento especial do programa base a definição dos critérios gerais para a seleção dos pontos de ligação a considerar e listagem indicativa das instalações e grandezas a monitorizar e controlar. Artigo 72.º Estudo prévio São elementos especiais do estudo prévio: a) Memória descritiva e justificativa da conceção do sistema, definindo as condições de inter- venção nas restantes instalações; b) Proposta de listagem dos pontos de ligação, analógicos e digitais, a considerar e indicação das respetivas grandezas e dos estados a monitorizar, controlar ou atuar; c) Estimativa do custo da obra. Artigo 73.º Anteprojeto São elementos especiais do anteprojeto: a) Memória descritiva e justificativa da conceção do sistema, definindo as condições de fun- cionamento e utilização, bem como a sua modulação e eventual expansão; b) Esquema de princípio do sistema, estabelecendo claramente a sua organização, interde- pendência e interligação funcionais e espaciais; c) Plantas, alçados e cortes em escalas apropriadas com a localização dos equipamentos e o traçado principal das redes associadas; d) Dimensionamento dos equipamentos e redes primárias das instalações; e) Enumeração e pré-dimensionamento dos principais quadros elétricos de alimentação e controlo dos equipamentos e redes associados; f) Enumeração dos principais artigos que constituem o mapa de quantidades de trabalhos, dividida nos principais capítulos constituintes da instalação, de forma a permitir a elaboração da estimativa do custo preliminar da obra; g) Verificação do cumprimento da legislação em vigor relativa à eficiência energética, à qua- lidade do ar e às condições de manutenção; h) Estimativa do custo da obra.  Diário da República, 1.ª série N.º 152 7 de agosto de 2023 Pág. 51 Artigo 74.º Projeto de execução São elementos especiais do projeto de execução: a) Especificação detalhada de todos os equipamentos e materiais a fornecer e a instalar, nomeadamente quanto às suas características construtivas, códigos ou normas exigíveis, espes- suras de chapas, níveis de estanqueidade, peso e dimensões; b) Plantas, alçados e cortes, a escala apropriada, com a pormenorização necessária à com- pleta explicitação das instalações projetadas, incluindo a localização de todos os equipamentos e traçados das redes com integração nas redes de comunicações do edifício ou, quando aplicável, no loteamento, urbanizações e conjunto de edifícios; c) Esquema de princípio do sistema; d) Pormenores necessários à definição detalhada e boa execução das instalações e equipa- mentos projetados, a escalas adequadas; e) Especificação e esquemas dos quadros elétricos de controlo e comando; f) Memória descritiva do funcionamento, com a especificação do modo de funcionamento do sistema e da sua interligação com outras diferentes instalações; g) Listagem detalhada dos pontos de ligação, com identificação das suas características, nomeadamente tipo de sinal, entrada e saída analógicas ou digitais, esquema de alarme, sinaliza- ção, tipo de regulação, interbloqueio, temporização; h) Estimativa orçamental da obra. Artigo 75.º Assistência técnica especial Para efeitos do disposto no artigo 10.º do presente Anexo, os serviços de assistência técnica especial são acordados entre o dono da obra e o projetista, caso a caso e em função das carac- terísticas da obra. SUBSECÇÃO 10 Comportamento térmico Artigo 76.º Programa preliminar São elementos especiais do programa preliminar: a) Indicação das características da componente higrotérmica do ambiente exterior e outros, eventualmente disponíveis; b) Indicação dos condicionamentos ao nível térmico de instalações e equipamentos; c) Indicação dos parâmetros higrotérmicos e objetivos a obter do comportamento térmico do edifício e informação das medidas complementar a realizar para cumprimento do objetivo definido pelo dono da obra. Artigo 77.º Programa base 1 — É elemento especial do programa base a tipificação das principais limitações resultantes do comportamento térmico do edifício.  Diário da República, 1.ª série N.º 152 7 de agosto de 2023 Pág. 52 2 — Indicação dos parâmetros higrotérmicos e objetivos a obter do comportamento térmico do edifício e informação das medidas complementares a realizar para cumprimento do objetivo definido pelo dono da obra. Artigo 78.º Estudo prévio 1 — É elemento especial do estudo prévio a descrição genérica do cálculo do comportamento térmico e principais elementos característicos, do ponto de vista térmico, da construção a realizar. 2 — Informação das medidas complementar a realizar para cumprimento do objetivo definido pelo dono da obra, com informação a soluções tipo a integrar nas fases posteriores do projeto. Artigo 79.º Anteprojeto É elemento especial do anteprojeto a elaboração de planta geral, a escala conveniente, com a implantação das principais características térmicas da construção a realizar. Artigo 80.º Projeto de execução Sempre que não estejam asseguradas nos projetos de arquitetura e especialidades as dispo- sições de comportamento térmico, são elementos especiais do projeto de execução: a) Planta geral, a escala conveniente, com a indicação das características térmicas da cons- trução a realizar; b) Plantas e cortes, na escala 1:100, onde se indiquem os locais principais da intervenção de comportamento térmico; c) Complementaridade e compatibilidade das soluções estudadas e adotadas para a térmica com o projeto de fachadas; d) Memórias descritivas e justificativas, integrando análise prospetiva de desempenhos, das intervenções de comportamento térmico, descrevendo e justificando as soluções projetadas, tendo em atenção o anteprojeto aprovado e as disposições legais em vigor; e) Condições técnicas, gerais e especiais, incluindo a especificação das condições de execução ou montagem, dos materiais e dos equipamentos. Artigo 81.º Assistência técnica especial Para efeitos do disposto no artigo 10.º do presente Anexo, os serviços de assistência técnica especial são acordados entre o dono da obra e o projetista, caso a caso e em função das carac- terísticas da obra. SUBSECÇÃO 11 Condicionamento acústico Artigo 82.º Programa preliminar São elementos especiais do programa preliminar: a) Indicação das características da componente acústica do ambiente exterior e outros, como extrato do mapa de ruído, eventualmente disponíveis;  Diário da República, 1.ª série N.º 152 7 de agosto de 2023 Pág. 53 b) Indicação dos condicionamentos ao nível da emissão sonora de instalações e equipamen- tos, segundo o critério de incomodidade e de exposição máxima, quando sejam pretendidos no projeto. Artigo 83.º Programa base É elemento especial do programa base a tipificação das principais limitações resultantes do critério de condicionamento acústico, designadamente quanto à orientação e inserção dos volumes a construir e à organização dos espaços interiores. Artigo 84.º Estudo prévio É elemento especial do estudo prévio a descrição genérica das medidas de condicionamento acústico indexadas a soluções tipo a integrar nas fases posteriores do projeto. Artigo 85.º Anteprojeto É elemento especial do anteprojeto a elaboração de planta geral, a escala conveniente, com a implantação das principais fontes de alteração da componente acústica do ambiente, identificando os respetivos campos sonoros. Artigo 86.º Projeto de execução Sempre que não estejam asseguradas nos projetos de arquitetura e especialidades de enge- nharia, as disposições de condicionamento acústico, são elementos especiais do projeto de exe- cução: a) Planta geral, a escala conveniente, com a indicação das características das alterações determinadas na componente acústica do ambiente exterior; b) Plantas e cortes, na escala 1:100, onde se indiquem os locais principais da intervenção de condicionamento acústico; c) Descrição simplificada das soluções tipo de condicionamento acústico a utilizar; d) Complementaridade e compatibilidade das soluções estudadas e adotadas para a acús- tica com o projeto de fachadas assim como os acabamentos na arquitetura, tendo em atenção o anteprojeto aprovado; e) Memórias descritivas e justificativas, integrando análise prospetiva de desempenhos, das intervenções de condicionamento acústico, descrevendo e justificando as soluções projetadas, tendo em atenção o anteprojeto aprovado e as disposições legais em vigor; f) Condições técnicas, gerais e especiais, incluindo a especificação das condições de execução ou montagem, dos materiais e dos equipamentos. Artigo 87.º Assistência técnica especial Para efeitos do disposto no artigo 10.º do presente Anexo, os serviços de assistência técnica especial são acordados entre o dono da obra e o projetista, caso a caso e em função das carac- terísticas da obra.  Diário da República, 1.ª série N.º 152 7 de agosto de 2023 Pág. 54 SECÇÃO III Pontes, Viadutos e Passadiços Artigo 88.º Programa preliminar São elementos especiais do programa preliminar: a) Condicionamentos em planta e perfil longitudinal do traçado da via onde a obra de arte se insere; b) No caso de pontes, os condicionamentos hidráulicos a observar e os elementos necessários ao cálculo da secção de vazão, incluindo perfil longitudinal do curso de água, perfil transversal no local de atravessamento e perfis transversais em número suficiente e convenientemente distan- ciados; c) Perfil transversal tipo a adotar na obra de arte, explicitando no caso de obras ferroviárias o tipo de via a utilizar; d) Elementos topográficos relativos ao local da obra, designadamente levantamento a clássico à escala 1:500 e, no caso de pontes, levantamento batimétrico; e) Classe de ponte ou viaduto, fixada em conformidade com o definido na regulamentação em vigor, ou as características específicas a considerar como ação de base da sobrecarga; f) Critérios gerais do projeto, designadamente, velocidade base, rampa máxima, raio mínimo, concordâncias convexas e côncavas e distâncias de visibilidade no caso da diretriz e da rasante não se encontrarem definidas; g) No caso de pontes, as imposições quanto a tirante de ar e à navegabilidade do curso de água; h) No caso de viadutos ou de passadiços, os condicionamentos rodoviários ou ferroviários das vias a cruzar, nomeadamente no que se refere a gabarito ou a características do obstáculo a transpor; i) Recolha e interpretação dos elementos geológicos e geotécnicos disponíveis e reconheci- mento geológico de superfície do local com identificação de eventuais pontos críticos que constituam condicionamentos do projeto; j) Imposições relativas aos aspetos estéticos, de integração paisagística e urbanística, definindo eventual obrigatoriedade de intervenção de especialistas nestes domínios; k) Imposições relativas a condicionamentos de impacte ambiental; l) Imposições relativas a iluminação pública e decorativa, definindo eventual obrigatoriedade de intervenção de especialistas nestes domínios; m) Imposições quanto à utilização da obra por instalações de abastecimento público de água, esgoto, telefones, eletricidade ou outras; n) Condicionamentos complementares, nomeadamente, zonas de edificação, de paragem e de estacionamento e de serviços especiais. Artigo 89.º Programa base 1 — No âmbito do programa base, compete ao projetista elaborar um documento síntese a partir da informação fornecida pelo dono da obra, sistematizando-a e preparando eventualmente soluções ou condicionamentos alternativos, quando pertinente. 2 — Do documento referido no número anterior constam ainda: a) Especificações a que devem ficar sujeitas a realização e a verificação da prospeção geotéc- nica do terreno, no caso de ser conveniente a sua realização logo após a aprovação do programa base, ou, em caso contrário, a indicação da fase do projeto após a qual deve essa prospeção ser realizada, bem como a natureza da mesma;  Diário da República, 1.ª série N.º 152 7 de agosto de 2023 Pág. 55 b) Indicação sumária dos condicionamentos locais suscetíveis de influenciarem decisivamente a escolha da solução a adotar; c) Indicação dos estudos especiais que se tornem necessários realizar; d) Indicação dos requisitos mínimos dos materiais a considerar no projeto; e) Referência detalhada sobre as soluções técnicas mais adequadas à obra, com descrição geral dos acabamentos e justificação da exclusão de soluções alternativas; f) Estimativa expedita do custo da obra; g) Desenho de dimensionamento global da obra para cada solução, constituído por alçado e planta, às escalas 1:100, 1:200 ou 1:500, consoante a dimensão da obra. Artigo 90.º Estudo prévio 1 — O estudo prévio é constituído por peças escritas e desenhadas com o conteúdo mínimo relativamente a cada solução proposta, sendo obrigatório que nas obras das Categorias III e IV sejam apresentadas pelo menos duas soluções, exceto quando se trate de um estudo apresentado no âmbito de um procedimento do tipo concurso de ideias, de conceção construção ou semelhante. 2 — São elementos especiais, relativamente a cada uma das soluções propostas: a) Os elementos relativos a: i) Demonstração da observância das normas e condicionamentos impostos; ii) Acessos e ligações; iii) Secção de vazão a adotar; iv) Redes públicas de abastecimento ou distribuição de água, de águas residuais, de águas pluviais, de eletricidade, de comunicações ou outras instalações; v) Avaliação técnico-económica das soluções estruturais propostas, nomeadamente no que se refere ao seu comportamento em serviço e durabilidade; vi) Processos construtivos especiais, nomeadamente para a execução da superestrutura e fundações especiais; vii) Trabalhos complementares da obra, nomeadamente arranjos exteriores e iluminação decorativa; viii) Peças desenhadas com a informação necessária e suficiente para o inequívoco entendi- mento do tipo de soluções em análise, contendo dimensionamento geral; ix) Planta, alçados, cortes longitudinal e transversal às escalas 1:10, 1:200 ou 1:250; x) Proposta desenhada dos principais acabamentos das obras; xi) Critérios propostos para conservação ou para a demolição de construções ou de outros elementos existentes no terreno. b) Especificações a que devem ficar sujeitas a realização e a verificação da prospeção geo- técnica do terreno, no caso de não terem sido elaboradas em fase anterior do projeto, incluindo a definição e justificação do programa de reconhecimento necessário ao desenvolvimento do estudo geológico e geotécnico; c) Implantação da obra e seu enquadramento, nomeadamente e quando for relevante, modelos e fotomontagens que evidenciem os aspetos estéticos e de integração paisagística da obra; d) Plantas e perfis, longitudinais e transversais; e) Caracterização das obras acessórias ou complementares; f) Programa e cronograma preliminar demonstrativos dos prazos de execução de cada uma das soluções concebidas; g) Estimativas de custo de cada solução, composta pelo somatório de custos estimados para as zonas ou peças relevantes da obra.  Diário da República, 1.ª série N.º 152 7 de agosto de 2023 Pág. 56 Artigo 91.º Anteprojeto São elementos especiais do anteprojeto: a) Esboço corográfico à escala 1:25.000; b) Elementos de traçado com inserção da obra; c) Implantação, à escala adequada à extensão da obra; d) Cortes longitudinais e transversais ilustrativos da inserção da obra de arte no perfil geológico correspondente ao local de implantação; e) Desenhos de dimensionamento geral e desenhos de pormenor, a escalas adequadas, que permitam a estimativa de quantidades; f) Elementos ilustrativos do processo construtivo; g) Elementos demonstrativos da observância das normas, condicionamentos e procedimentos impostos para o desenvolvimento do estudo; h) Desenhos de obras acessórias e de instalações complementares; i) Estudo geológico e geotécnico; j) Estudo estrutural e respetivos cálculos justificativos das peças mais representativas; k) Estudos especiais em modelos físicos ou numéricos, quando for caso; l) Soluções a adotar para o tráfego durante a execução da obra; m) Aspetos a ter em conta na inspeção, observação, manutenção e conservação da obra; n) Mapa de quantidades de trabalhos, com base nas peças desenhadas, dos elementos rele- vantes da obra, complementada por estimativa devidamente justificada das quantidades relativas a pormenores e elementos não desenhados. Artigo 92.º Projeto de execução São elementos especiais do projeto de execução: a) Esboço corográfico à escala 1:25.000; b) Elementos de traçado com inserção da obra; c) Implantação, a escala adequada à extensão da obra; d) Cortes longitudinais e transversais ilustrativos da inserção da obra de arte no perfil geológico correspondente ao local de implantação, nas escalas adequadas à extensão da obra; e) Desenhos de execução de todos os elementos estruturais da obra; f) Elementos demonstrativos da observância das normas, condicionamentos e procedimentos impostos para o desenvolvimento do estudo; g) Indicações de execução, de natureza obrigatória, demonstrativas dos processos construtivos ou métodos especiais a utilizar; h) Plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição; i) Planos de execução, nomeadamente, faseamento construtivo, plano de betonagem e de pré-esforço, quando for caso; j) Pormenores de execução dos diferentes elementos de construção, que permitam a compre- ensão clara e a definição precisa do dimensionamento, da natureza das interligações dos diversos materiais de partes constituintes, nas escalas adequadas; k) Aparelhos de apoio, juntas de dilatação e eventuais dispositivos anti-sísmicos; l) Sistema de drenagem, em escala conveniente; m) Pormenores dos dispositivos adotados para a montagem posterior de instalações e equi- pamentos necessários, nomeadamente de águas, águas residuais, eletricidade e comunicações; n) Equipamentos de serviço, nomeadamente acessos para inspeção e manutenção; o) Tratamento arquitetónico; p) Enquadramento paisagístico; q) Equipamento de segurança, nomeadamente sinalização, demarcação, guardas e outros dispositivos de segurança;  Diário da República, 1.ª série N.º 152 7 de agosto de 2023 Pág. 57 r) Obras acessórias, tais como vedações, iluminação e telecomunicações; s) Definição das soluções a adotar para o tráfego durante a execução de obra; t) Estudo geológico e geotécnico complementar, quando necessário; u) Plano de observação estrutural e de controlo de geometria, quando for o caso; v) Especificação de atividades periódicas de manutenção de equipamentos, designadamente, aparelhos de apoio e dispositivos anti-sísmicos; w) Soluções resultantes das medidas de minimização do impacto ambiental; x) Estudo de interação via-tabuleiro em obras ferroviárias de alta velocidade e de muito alta velocidade; y) Mapa de quantidades de trabalhos, resultante das medições efetuadas com base nas peças desenhadas do projeto. Artigo 93.º Assistência técnica especial Para efeitos do disposto no artigo 10.º do presente Anexo, constituem serviços de assistência técnica especial: a) Apreciação em obra das condições geotécnicas para a execução das fundações de pilares e encontros; b) Apreciação, excluindo verificação detalhada, dos projetos de cimbres e cavaletes apresenta- dos pelo adjudicatário, no que se refere à conceção geral, a deformabilidade, ao dimensionamento das estruturas e à sua adequação à boa execução da obra; c) Apreciação de projetos de aplicação de pré-esforço ou tensionamento de tirantes, a apre- sentar pelo adjudicatário; d) Apreciação de planos de nivelamento geométrico e de planos de contraflechas em obras de arte especiais, nomeadamente, pontes construídas por avanços sucessivos e pontes de tirantes, a apresentar pelo adjudicatário; e) Apreciação da documentação técnica relativa a equipamentos a instalar na obra, nomea- damente, aparelhos de apoio, juntas de dilatação e dispositivos anti-sísmicos; f) Apreciação dos resultados da observação da obra durante as fases construtivas, excluindo o seu tratamento e análise detalhados. Artigo 94.º Serviços suplementares O projetista pode, sempre que lhe seja solicitado, alargar o âmbito da assistência técnica especial a uma assessoria técnica à obra que pode incluir, entre outros, a elaboração de: a) Desenhos de construção e de preparação de obra, contendo nomeadamente esquemas de corte das armaduras; b) Projetos de tensionamento de cabos/tirantes; c) Planos de contraflechas, além do plano geral eventualmente previsto no projeto; d) Estudos e ou projetos de estruturas e procedimentos auxiliares; e) Telas finais. SECÇÃO IV Autoestradas, estradas e arruamentos Artigo 95.º Programa preliminar São elementos especiais do programa preliminar, quando aplicável: a) Pontos obrigatórios de passagem e aglomerados ou pontos relevantes a servir;  Diário da República, 1.ª série N.º 152 7 de agosto de 2023 Pág. 58 b) Características geométricas ou níveis de serviço e dados de tráfego suficientes para a sua determinação; c) Normas e outros documentos normativos a observar; d) Plano rodoviário nacional, estatuto das estradas nacionais e outros diplomas legais do setor rodoviário; e) Planos diretores municipais; f) Outros instrumentos de planeamento e ordenamento legalmente eficazes; g) Imposições relativas a condicionamentos de impacte ambiental e outros. Artigo 96.º Programa base São elementos especiais do programa base: a) Relativamente a cada uma das soluções propostas: i) Traçado em planta na escala 1:25.000 com a localização dos principais nós de ligação e ou interseções; ii) Traçado em perfil longitudinal na mesma escala do traçado em planta, para os comprimen- tos, e sobreelevada dez vezes, para as alturas, com a localização das obras de arte de dimensão mais significativa e dos túneis; b) Indicação dos estudos de tráfego, económico, geológico, hidrológico, paisagístico e de ambiental que se consideram necessários efetuar. Artigo 97.º Estudo prévio 1 — Devem ser realizados, na fase de estudo prévio, o estudo de impacte ambiental e a res- petiva consulta pública, seguidos da publicação da Declaração de Impacte Ambiental (DIA), sem a qual o projeto não poderá evoluir para a fase seguinte; 2 — São elementos especiais do estudo prévio, relativamente a cada uma das soluções pro- postas: a) Esboço corográfico à escala 1:25.000; b) Carta de restrições na escala 1:5.000; c) Estudo de tráfego que suporte o dimensionamento da secção corrente, dos ramos dos nós de ligação, das ligações à rede viária envolvente, das interseções, dos pavimentos e dos estudos de ruído e dos pavimentos; se necessário, o estudo de tráfego deverá suportar o dimensionamento das praças e equipamentos de portagem; d) Traçado em planta na escala 1:5.000, indicando eventuais vias suplementares para veículos e incluindo o traçado dos nós de ligação, interseções e restabelecimentos da rede viária existente, num sistema de coordenadas ligado ao nivelamento geral do país; e) Traçado em perfil longitudinal na mesma escala do traçado em planta para os comprimentos e sobreelevada dez vezes para as alturas, com a localização das obras de arte, dos túneis e das passagens hidráulicas; f) Perfil transversal tipo nas escalas 1:50 ou 1:100; g) Identificação dos restabelecimentos, incluindo a demonstração da sua viabilidade; h) Definição geral dos nós e das interseções, incluindo a demonstração da sua viabilidade; i) Estudo geológico e geotécnico, baseado na recolha e interpretação dos elementos geológicos e geotécnicos disponíveis, nos resultados do reconhecimento geológico de superfície do traçado e de eventuais trabalhos de prospeção geotécnica corrente realizados, com identificação de eventuais pontos críticos que constituam condicionamentos do projeto;  Diário da República, 1.ª série N.º 152 7 de agosto de 2023 Pág. 59 j) Pré-dimensionamento geral das obras geotécnicas especiais: estabilização dos taludes, estruturas de suporte, aterros de grande dimensão e travessias de baixas aluvionares; k) Pré-dimensionamento do pavimento; l) Pré-dimensionamento geral das obras de arte, tipos estruturais e de fundações; m) Pré-dimensionamento geral dos túneis; n) Estudo hidrológico sumário; o) Estudo de enquadramento paisagístico; p) Desenhos tipo de sinalização e segurança, vedações, iluminação e telecomunicações; q) Localização das áreas de serviço e de repouso; r) Localização das portagens; s) Estudo económico e avaliação da respetiva rentabilidade (TIR). Artigo 98.º Anteprojeto 1 — São elementos especiais do anteprojeto: a) Esboço corográfico à escala 1:25.000; b) Traçado em planta, nas escalas 1:1.000, quando se trate de ambiente urbano ou suburbano, ou 1:2.000, quando se trate de ambiente rural, num sistema de coordenadas ligado ao nivelamento geral do país; c) Traçado em perfil longitudinal na mesma escala do traçado em planta para os comprimentos e sobreelevada de dez vezes para as alturas; d) Perfil ou perfis transversais tipo na escala 1:50 ou 1:100, indicando a estrutura do pavimento, tipo e dimensões das valetas e inclinações dos taludes; e) Dimensionamento dos nós e interseções, incluindo perfil transversal tipo nas escalas 1:50 ou 1:100; f) Traçado em planta e em perfil longitudinal dos restabelecimentos, incluindo os perfis trans- versais tipo nas escalas 1:50 ou 1:100; g) Estudo geológico e geotécnico baseado nas informações recolhidas na fase de estudo prévio e no reconhecimento geológico de superfície complementar, incluindo a análise das condições de fundação das obras de arte, de execução de túneis e de execução de obras geotécnicas especiais, nomeadamente estabilização de taludes, estruturas de suporte, aterros de grande dimensão e de travessia de baixas aluvionares; h) Definição e justificação do plano de prospeção geotécnica especial, incluindo as respetivas especificações, necessário ao desenvolvimento do estudo geológico e geotécnico complementar; i) Dimensionamento do pavimento; j) Dimensionamento geral das obras de arte, de tipos estruturais e de fundações; k) Dimensionamento geral dos túneis; l) Dimensionamento geral das obras geotécnicas especiais: estabilização dos taludes, estru- turas de suporte, aterros de grande dimensão e travessias de baixas aluvionares, com indicação dos processos executivos; m) Estudo hidrológico; n) Planta ou plantas que clarifiquem a localização relativa e as áreas destinadas a equipa- mentos de serviços, nomeadamente, portagens e áreas de serviço e, se julgado necessário, de equipamentos de segurança, designadamente, escapatórias, e de obras acessórias; o) Levantamento dos serviços afetados, nomeadamente, linhas e postes de alta e média tensão, linhas elétricas de baixa tensão, linhas telefónicas, condutas de gás, de abastecimento de água e de saneamento, oleodutos e condutas de fibra ótica; p) Elaboração das plantas cadastrais; q) Esquema de redes de triangulação do apoio topográfico, se julgado necessário.  Diário da República, 1.ª série N.º 152 7 de agosto de 2023 Pág. 60 2 — No caso de se prescindir desta fase do projeto, é sempre elaborada, pelo menos, a geometria do traçado com a finalidade de garantir a sua estabilização, a qual é essencial para a realização dos trabalhos topográficos, da prospeção geotécnica e das plantas cadastrais. Artigo 99.º Projeto de execução 1 — O projeto de execução deve ser acompanhado do Relatório de Conformidade Ambiental do projeto de execução (RECAPE), sem a aprovação do qual a obra não poderá ter início. 2 — São elementos especiais do projeto de execução: a) Esboço corográfico à escala 1:25.000; b) Implantação e apoio topográfico; c) Traçado em planta, incluindo vias suplementares para veículos lentos, se necessárias, nas escalas 1:1.000 ou 1:2.000 e incluindo o traçado dos restabelecimentos da rede viária existente, num sistema de coordenadas ligado à rede geodésica do país; d) Traçado em perfil longitudinal nas mesmas escalas do traçado em planta para os compri- mentos e sobreelevado de dez vezes para as alturas, com as cotas num sistema de coordenadas referidas à rede geodésica do país; e) Perfil ou perfis transversais tipo na escala 1:50 indicando os ângulos de rotação da plata- forma a considerar ao longo do traçado, a estrutura do pavimento, tipo e dimensões das valetas e as inclinações dos taludes; f) Perfis transversais na escala 1:200; g) Nós de ligação, incluindo as respetivas vias de aceleração e de desaceleração, e inter- seções referenciados ao sistema de coordenadas ligado à rede geodésica do país, contendo as informações referidas em c), d), e) e f); h) Estudo geológico e geotécnico incluindo planta geológica e perfil geotécnico longitudinal e, sempre que se justifique, perfis geotécnicos transversais nas mesmas escalas adotadas em c), d) e f), bem como localização e caracterização sumária de materiais; i) Projeto de terraplenagem, incluindo tipos de equipamentos a utilizar, gráfico de distribuição de terras e identificação de zonas de depósito; j) Plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição; k) Dimensionamento das obras geotécnicas especiais: estabilização dos taludes, estruturas de suporte, aterros de grande dimensão e travessias de baixas aluvionares, com indicação dos processos executivos; l) Projeto do pavimento; m) Plantas parcelares à escala 1:1.000 ou 1:2.000 com os limites num sistema de coordenadas ligado à rede geodésica do país e devidamente cotadas em relação ao eixo da estrada; n) Sistema de drenagem incluindo traçado em planta e perfil longitudinal na escala de 1:1.000 ou 1:2.000, com pormenores na escala 1:50 ou 1:20; o) Estudo de integração e enquadramento paisagístico; p) Planta geral de localização dos serviços afetados, designadamente, linhas e postes de alta e média tensão, linhas elétricas de baixa tensão, linhas telefónicas, condutas de gás, de abasteci- mento de água e de saneamento, oleodutos e condutas de fibra ótica, na escala 1:1.000 ou 1:2.000; q) Soluções a adotar para o tráfego durante a execução da obra, de que fazem parte o traçado em planta e perfil longitudinal dos desvios, perfil ou perfis transversais tipo, perfis transversais e sistema de drenagem nas mesmas escalas referidas em c), d), e) e f), além do dimensionamento de pavimentos e equipamentos de segurança; r) Estudo dos equipamentos de segurança, nomeadamente, guardas de segurança, amorte- cedores de impacto, proteção de motociclistas, escapatórias; s) Estudo da sinalização vertical e horizontal; t) Estudo do equipamento de serviços, nomeadamente praças e instalações de portagens, áreas de serviço e áreas de repouso, centros de assistência e manutenção;  Diário da República, 1.ª série N.º 152 7 de agosto de 2023 Pág. 61 u) Obras de arte correntes e especiais integradas no projeto geral, com indicação dos pro- cessos construtivos; v) Dimensionamento dos túneis, com indicação dos processos executivos; w) Estudo das obras acessórias, tais como serventias e caminhos paralelos, vedações, ilumi- nação e telecomunicações. 3 — O projeto de execução deve ser dividido nos seguintes fascículos independentes: a) Síntese de apresentação geral do projeto; b) Implantação e apoio topográfico; c) Estudo geológico e geotécnico; d) Traçado geral; e) Nós de ligação e interseções; f) Restabelecimentos, serventias e caminhos paralelos; g) Drenagem; h) Pavimentação; i) Integração paisagística; j) Equipamentos de segurança; k) Sinalização; l) Sistema de telemática rodoviária; m) Canal técnico rodoviário; n) Sistema de postos de emergência SOS; o) Iluminação; p) Vedações; q) Serviços afetados; r) Obras de arte correntes e obras de arte especiais; s) Túneis; t) Áreas de serviço e de repouso; u) Projetos complementares, nomeadamente muros, desvios provisórios, barreiras acústicas, passagens para a fauna; v) Expropriações; w) Centros de Assistência e Manutenção; x) Portagens. Artigo 100.º Assistência técnica especial Para efeitos do disposto no artigo 10.º do presente Anexo, os serviços de assistência técnica especial são acordados entre o dono da obra e o projetista, caso a caso e em função das carac- terísticas da obra. SECÇÃO V Caminhos-de-ferro Artigo 101.º Disposições gerais 1 — Os projetos de caminhos-de-ferro compreendem projetos específicos, os quais são objeto desta secção, e projetos cujos elementos especiais se encontram integrados em outras secções; 2 — Devem ser realizados, na fase de estudo prévio, o estudo de impacte ambiental e a res- petiva consulta pública, seguidos da publicação da Declaração de Impacte Ambiental (DIA), sem a qual o projeto não poderá evoluir para a fase seguinte;  Diário da República, 1.ª série N.º 152 7 de agosto de 2023 Pág. 62 3 — O projeto de execução deverá ser acompanhado pelo Relatório de Conformidade Ambiental do projeto de execução (RECAPE), sem a aprovação do qual a obra não pode ter início. 4 — São projetos específicos os constantes nas seguintes Subsecções: a) Subsecção 1 — Via-férrea; b) Subsecção 2 — Catenária; c) Subsecção 3 — Faseamento construtivo. SUBSECÇÃO 1 Via-férrea Artigo 102.º Programa preliminar São elementos especiais do programa preliminar: a) Diretriz sobre base cartográfica à escala 1:25.000, identificando os pontos obrigatórios de passagem e estações; b) Esquema geral de estações e de outros feixes de linhas e respetivos comprimentos úteis; c) Velocidade de projeto; d) Níveis de segurança e conforto e características geométricas ou dados de tráfego suficientes para a sua determinação; e) Características do comboio tipo, designadamente: curva de potência, dimensões e peso por eixo; f) Definição do armamento de via; g) Outros critérios, disposições e documentos normativos a respeitar; h) Plano de reclassificação e supressão de passagens de nível; i) Estudo de exploração; j) Imposições relativas a condicionamentos de impacte ambiental; k) Informação sobre o número de alternativas a estudar nas fases subsequentes, nomeada- mente nos estudos de novos traçados sujeitos a avaliação de impacte ambiental. Artigo 103.º Programa base São elementos especiais do programa base: a) A recolha e interpretação dos elementos geológicos e geotécnicos disponíveis e os resulta- dos do reconhecimento geológico de superfície do traçado, com identificação de eventuais pontos críticos que constituam condicionamentos do projeto; b) Levantamentos topográficos a efetuar; c) Identificação e localização de obras de arte, de túneis e de obras geotécnicas especiais, em particular estabilização dos taludes, estruturas de suporte, aterros de grande dimensão e travessias de baixas aluvionares; d) Identificação de outros estudos a efetuar. Artigo 104.º Estudo prévio São elementos especiais do estudo prévio: a) Esboço corográfico na escala 1:25.000;  Diário da República, 1.ª série N.º 152 7 de agosto de 2023 Pág. 63 b) Traçado em planta das soluções estudadas, para plena via e estações, sobre base cartográ- fica à escala 1:5.000, ou 1:1.000 caso se tratem de zonas urbanas ou adjacentes a vias existentes, incluindo o traçado dos restabelecimentos da rede viária afetada; c) Perfil longitudinal correspondente a essas soluções na mesma escala do traçado em planta, para os comprimentos, e sobrelevada dez vezes para as alturas, no qual apareçam localizadas as obras de arte e os túneis; d) Perfil ou perfis transversais tipo nas escalas 1:100 ou 1:50; e) A definição e justificação do programa de reconhecimento, prospeção e ensaios laborato- riais, incluindo as respetivas especificações, necessário ao desenvolvimento do estudo geológico e geotécnico; f) Estudo hidrológico; g) Estudo de enquadramento paisagístico; h) Perfis transversais nas secções mais críticas, à escala 1:200; i) Pré-dimensionamento da plataforma de via; j) Pré-dimensionamento das obras geotécnicas especiais, em particular, estabilização dos taludes, estruturas de suporte, aterros de grande dimensão e travessias de baixas aluvionares. Artigo 105.º Anteprojeto São elementos especiais do anteprojeto: a) Pormenorização das recomendações e decisões resultantes da apreciação efetuada ao estudo prévio pelo dono da obra; b) Estudo geológico e geotécnico; c) Estudo hidrológico, se necessário. Artigo 106.º Projeto de execução São elementos especiais do projeto de execução: a) Planta parcelar, nas escalas de 1:1.000, num sistema de coordenadas ligado à rede geo- désica do país; b) Traçado em planta da solução adotada, para plena via e estações, sobre base cartográfica à escala 1:1.000, incluindo o traçado dos restabelecimentos da rede viária afetada, com todos os elementos de diretriz coordenados e referidos à rede geodésica do país; c) Perfil longitudinal correspondente à solução adotada na mesma escala do traçado em planta para os comprimentos e sobrelevada dez vezes para as alturas, onde conste a localização das obras de arte, devendo as cotas estar referidas à rede geodésica do país; d) Perfil ou perfis transversais tipo na escala 1:50; e) Estudo geológico e geotécnico complementar, se necessário; f) Perfis geotécnicos; g) Dimensionamento da plataforma de via; h) Dimensionamento das obras geotécnicas especiais, designadamente, estabilização dos taludes, estruturas de suporte, aterros de grande dimensão e travessias de baixas aluvionares; i) Perfis transversais na escala 1:200; j) Gráfico de distribuição de terras; k) Estudo de integração paisagística; l) Material de superestrutura de via; m) Plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição; n) Malha de apoio topográfico.  Diário da República, 1.ª série N.º 152 7 de agosto de 2023 Pág. 64 Artigo 107.º Assistência técnica especial Para efeitos do disposto no artigo 10.º do presente Anexo, os serviços de assistência técnica especial são acordados entre o dono da obra e o projetista, caso a caso e em função das carac- terísticas da obra. SUBSECÇÃO 2 Catenária Artigo 108.º Programa preliminar São elementos especiais do programa preliminar: a) Velocidade a praticar na linha ou nos vários troços da linha; b) Características pretendidas para as instalações fixas de tração elétrica e para os diversos equipamentos; c) Normas e especificações a que deve obedecer o equipamento e a organização do projeto de execução. Artigo 109.º Programa base São elementos especiais do programa base: a) Critérios básicos do projeto; b) Definição das soluções tipo de catenária; c) Identificação das fontes de alimentação; d) Inventariação dos estudos complementares necessários. Artigo 110.º Estudo prévio São elementos especiais do estudo prévio: a) Esquema elétrico da instalação com detalhe superior ao que eventualmente conste do programa preliminar; b) Definição global das soluções a adotar, particularizando os casos que sejam omissos nas normas e especificações constantes do programa preliminar; c) Inventariação de todas as obras que seja necessário realizar para a montagem das instala- ções fixas de tração elétrica e que não sejam abrangíveis no respetivo projeto de execução. Artigo 111.º Anteprojeto São elementos especiais do anteprojeto: a) Planta de piquetagem; b) Definição de apoios especiais, nomeadamente em pontes e edifícios; c) Concretização de eventuais indicações de reformulação do estudo prévio definidas pelo dono da obra.  Diário da República, 1.ª série N.º 152 7 de agosto de 2023 Pág. 65 Artigo 112.º Projeto de execução São elementos especiais do projeto de execução: a) Cartografia e levantamento topográfico das instalações existentes ou projeto de via e ter- raplenagens à escala de 1:1.000 para a plena via e 1:500 para as estações; b) Definição sobre a cartografia de todos os elementos definidores das instalações fixas de tração elétrica; c) Definição pormenorizada de todos os equipamentos utilizados de acordo com as normas e especificações constantes do programa preliminar; d) Cálculos relativos aos apoios de catenária e a todos os elementos estruturais do suporte; e) Peças desenhadas dos pórticos de catenária e de todos os equipamentos específicos do projeto; f) Listagem completa das peças constituintes da catenária. Artigo 113.º Assistência técnica especial Para efeitos do disposto no artigo 10.º do presente Anexo, os serviços de assistência técnica especial são acordados entre o dono da obra e o projetista, caso a caso e em função das carac- terísticas da obra. SUBSECÇÃO 3 Faseamento construtivo Artigo 114.º Programa preliminar São elementos especiais do programa preliminar: a) Estudo de exploração; b) Condições de exploração mínimas desejáveis, a garantir durante a execução da obra; c) Outras restrições ou condicionantes a observar; d) Identificação das equipas projetistas envolvidas e das entidades a atuar ou com responsa- bilidades na zona objeto de intervenção. Artigo 115.º Programa base São elementos especiais do programa base: a) Identificação sumária dos estudos a efetuar; b) Recolha de elementos adicionais. Artigo 116.º Estudo prévio É elemento especial do estudo prévio a identificação sumária do faseamento construtivo para as várias soluções estudadas.  Diário da República, 1.ª série N.º 152 7 de agosto de 2023 Pág. 66 Artigo 117.º Anteprojeto É elemento especial do anteprojeto a verificação da validade do faseamento construtivo sumário, em função dos ajustamentos e ou recomendações preconizadas pelo dono da obra. Artigo 118.º Projeto de execução É elemento especial do projeto de execução a descrição do faseamento construtivo, incluindo todos os projetos e estudos complementares e acessórios necessários à implementação do projeto, desde a situação inicial à situação final, de acordo com os condicionalismos estabelecidos. Artigo 119.º Assistência técnica especial Para efeitos do disposto no artigo 10.º do presente Anexo, os serviços de assistência técnica especial são acordados entre o dono da obra e o projetista, caso a caso e em função das carac- terísticas da obra. SECÇÃO VI Aeroportos e aeródromos Artigo 120.º Disposições Gerais 1 — Os projetos de aeródromos compreendem projetos específicos objeto desta secção e projetos objeto de outras secções, não obstante a sua valência aeronáutica, como sejam os pro- jetos de instalações de terminais de passageiros e de carga, instalações de apoio à navegação aérea e torre de controlo, instalações meteorológicas, acessos rodo e ferroviários, passagens superiores e inferiores, estacionamento de viaturas, instalações de socorro, hangares e outros equipamentos aeronáuticos, redes telefónicas, elétricas, de hidrantes, de combustíveis, de gás e de águas residuais. 2 — São projetos específicos os constantes nas seguintes subsecções: a) Subsecção 1 — Área operacional do lado ar, constituída pelas pistas, caminhos de circulação e plataformas de estacionamento, incluindo as respetivas bermas de segurança; b) Subsecção 2 — Apoio à navegação aérea, compreendendo a sinalização luminosa, as ajudas à navegação aérea e a central elétrica de emergência. SUBSECÇÃO 1 Área operacional Artigo 121.º Programa preliminar São elementos especiais do programa preliminar, quando aplicáveis: a) Tipologia do aeródromo e condições do seu funcionamento; b) Normas internacionais publicadas pela Organização Internacional de Aviação Civil (OIAC) e outras disposições que devam ser observadas;  Diário da República, 1.ª série N.º 152 7 de agosto de 2023 Pág. 67 c) Instrumentos de gestão territorial aplicáveis, nomeadamente planos de ordenamento e planos diretores municipais; d) Disposições relativas a condicionamentos de impacte ambiental e outros. Artigo 122.º Programa base São elementos especiais do programa base, quando aplicáveis: a) Relativamente a cada uma das soluções propostas: i) Traçado em planta, na escala 1:25.000, da faixa principal com a localização de cursos de água, linhas de alta tensão e orografia mais relevante e identificação de outras vias de comunicação; ii) Traçado na mesma escala, do correspondente perfil de obstáculos; iii) Regime e cobertura de ventos na faixa principal; iv) Análise das condições locais de visibilidade e nebulosidade; v) Determinação da temperatura de referência; b) Indicação dos estudos cuja realização é necessária, nos domínios hidrológico, geológico, paisagístico, ambiental e de infraestruturas gerais, para além dos estudos de procura de transporte, económicos e de natureza operacional. Artigo 123.º Estudo prévio São elementos especiais do estudo prévio relativamente a cada uma das soluções alternativas, quando aplicáveis: a) Planta de localização à escala 1:25.000; b) Carta de servidões, de restrições de utilidade pública e outras, nas escalas 1:5.000 ou 1:10.000; c) Estudo de previsão de tráfego, para um determinado horizonte; d) Gráficos de cobertura de ventos e orientação magnética das pistas; e) Traçado em planta, nas escalas 1:5.000 ou 1:10.000, das pistas, caminhos de circulação e plataformas de estacionamento, incluindo os estabelecimentos da rede de comunicações exis- tentes; f) Traçado em perfil longitudinal — na mesma escala para os comprimentos e sobreelevada dez vezes para as alturas — das pistas, caminhos de circulação e plataformas de estacionamento, com localização das obras de arte, dos túneis e das passagens hidráulicas; g) Perfil transversal tipo à escala 1:500; h) Especificação do avião crítico e do tipo de operação, visual ou por instrumentos; i) Dimensionamento do comprimento das pistas, enunciadas as distâncias declaradas e esta- belecimento do plano diretor e faseamento do seu desenvolvimento; j) Implantação do ponto de referência (ARP) e inventariação dos meios de socorros e de combate a incêndios; k) Estudo geológico e geotécnico, baseado na recolha e interpretação dos elementos disponí- veis, nos resultados do reconhecimento geológico da superfície do traçado e em eventuais trabalhos de prospeção geotécnica corrente; l) Estudo hidrológico sumário e esquema geral de drenagem; m) Pré-dimensionamento geral das obras geológicas especiais, estabilização de taludes, estruturas de suporte, aterros de grande dimensão ou em baixas aluvionares; n) Pré-dimensionamento dos pavimentos; o) Pré-dimensionamento geral das obras de arte, tipos estruturais e de fundações; p) Pré-dimensionamento de túneis; q) Análise do estabelecimento de redes existentes.  Diário da República, 1.ª série N.º 152 7 de agosto de 2023 Pág. 68 Artigo 124.º Anteprojeto São elementos especiais do anteprojeto: a) Planta de localização, à escala 1:25.000 e principais acessos aos centros urbanos servidos; b) Traçado em planta, nas escalas 1:2.000 ou 1:5.000, num sistema de coordenadas ligado à rede geodésica do país; c) Traçado em perfil longitudinal de pistas, caminhos de circulação e plataformas de estacio- namento, na mesma escala do traçado em planta para os comprimentos e sobreelevada dez vezes para as alturas; d) Perfis transversais tipo, na escala 1:200, com a estrutura do pavimento e inclinação de taludes, incluindo representação de dispositivos de drenagem e de infraestruturas de sinalização luminosa; e) Dimensionamento das interseções de pistas e caminhos de circulação, entre estes e na sua conexão às plataformas de estacionamento; f) Estudo geológico e geotécnico baseado nas informações recolhidas no estudo prévio e no reconhecimento geológico complementar, incluindo a análise das condições de fundação das obras de arte, de execução de túneis e de obras geotécnicas especiais, nomeadamente estabilização de taludes, estruturas de suporte, aterros de grandes dimensões ou em baixas aluvionares; g) Definição e justificação do plano de prospeção geotécnica especial, incluindo as respetivas especificações necessárias ao desenvolvimento do estudo geológico e geotécnico complementar; h) Dimensionamento do pavimento; i) Dimensionamento geral das obras de arte, tipos estruturais e de fundações; j) Dimensionamento geral de túneis; k) Dimensionamento geral das obras geotécnicas especiais: estabilização de taludes, estruturas de suporte, aterros de grande dimensão ou em baixas aluvionares, com indicação dos respetivos processos executivos; l) Estudo hidrológico e plano geral de drenagem; m) Caracterização geral de ajudas visuais e eventuais radioajudas e sua implantação; plantas de sinalização diurna, luminosa e vertical; n) Estudo de circulação no solo e de iluminação da plataforma de estacionamento; o) Planta de desobstrução e de servidão aeronáutica. Artigo 125.º Projeto de execução São elementos especiais do projeto de execução: a) Planta de localização à escala 1:25.000, compatibilizada com os planos diretores municipais envolventes; b) Carta de obstáculos das normas internacionais publicadas pela Organização Internacional de Aviação Civil (OIAC), tipo A; c) Traçado em planta, à escala 1:1000, num sistema de coordenadas ligado à rede geodésica do país; d) Traçado em perfil longitudinal de pistas, caminhos de circulação, plataformas de estacio- namento, vias de serviço e acessos e estacionamentos do lado-terra, na mesma escala da alínea anterior para os comprimentos e sobreelevada dez vezes para as alturas, com as cotas reportadas a um sistema de coordenadas ligado à rede geodésica nacional; e) Perfis transversais tipo, na escala 1:200, com a constituição do pavimento e sua inclinação, a representação dos taludes, englobando dispositivos de drenagem, das infraestruturas de sinali- zação e outras que lhes estejam associadas; f) Perfis transversais, à escala 1:200, numa equidistância máxima de 25 metros; g) Plantas de pormenor de altimetria e de planimetria à escala 1:500 com identificação dos pontos notáveis e o registo das respetivas coordenadas de implantação em quadros de piquetagem no sistema WGS-84;  Diário da República, 1.ª série N.º 152 7 de agosto de 2023 Pág. 69 h) Estudo final, geológico e geotécnico, incluindo planta geológica e perfil geotécnico longi- tudinal sempre que se justifique, perfis transversais nas mesmas escalas adotadas em c), d) e e), bem como a localização e caracterização dos materiais a aplicar; i) Projeto de terraplanagem, incluindo o tipo de equipamento a utilizar, gráfico de distribuição de terras e identificação de zonas de depósito; j) Projeto de obras geotécnicas especiais: estabilização de taludes, estruturas de suporte, aterros de grandes dimensões ou em baixas aluvionares; k) Projeto de pavimentação, incluindo especificação de materiais, métodos de execução e pormenorização construtiva correspondente; l) Plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição; m) Plantas parcelares, à escala 1:1.000 ou 1:2.000, com os limites referenciados a um sistema de coordenadas ligado à rede geodésica do país; n) Projeto de drenagem, incluindo traçado em planta e perfil na escala 1:1.000 com pormenores na escala 1:50 ou 1:20; o) Projeto de integração paisagística; p) Projeto de faseamento da obra, se aplicável, compatibilizando o desenvolvimento dos tra- balhos com a operação do aeródromo com especial destaque para a salvaguarda dos requisitos de segurança operacional; q) Projetos de obras de arte correntes e especiais e de túneis, quando existam, com indicação dos respetivos processos construtivos; r) Projeto de sinalização diurna; s) Projeto de obras complementares: vedações, iluminação e telecomunicações. Artigo 126.º Assistência técnica especial Para efeitos do disposto no artigo 10.º do presente Anexo, os serviços de assistência técnica especial são acordados entre o dono da obra e o projetista, caso a caso e em função das carac- terísticas da obra. SUBSECÇÃO 2 Apoio à navegação aérea Artigo 127.º Programa preliminar São elementos especiais do programa preliminar, nos casos aplicáveis: a) Tipologia de aeródromo e condições do seu funcionamento; b) Normas internacionais publicadas pela Organização Internacional de Aviação Civil (OIAC) e outras disposições que devam ser observadas; c) Critério de exploração; d) Imposições relativas a condicionamentos de impacte ambiental e outros. Artigo 128.º Programa base São elementos especiais do programa base: a) Especificação do tipo de operação: visual, diurno/noturno, por instrumentos e de precisão; b) Caracterização das ajudas visuais necessárias, conforme normativo ICAO.  Diário da República, 1.ª série N.º 152 7 de agosto de 2023 Pág. 70 Artigo 129.º Estudo prévio São elementos especiais do estudo prévio: a) Implantação dos sistemas e equipamentos de sinalização luminosa, incluindo a localização e dimensionamento geral dos edifícios e instalações necessários ao seu funcionamento e enqua- dramento em relação a outras construções; b) Estudo de circulação no solo; c) Estimativa das necessidades de alimentação de energia elétrica, normal e de emergência. Artigo 130.º Anteprojeto São elementos especiais do anteprojeto: a) Traçado em planta das redes de infraestruturas de sinalização luminosa, nomeadamente de energia e de comunicações; b) Pormenores construtivos tipo, em forma desenhada; c) Caracterização e dimensionamento das instalações e equipamentos de seleção e regulação da sinalização luminosa; d) Caracterização do sistema de comando e controlo da sinalização luminosa, incluindo a especificação das soluções tecnológicas e de automatismos. Artigo 131.º Projeto de execução São elementos especiais do projeto de execução: a) Esquemas lógicos e diagramas funcionais de integração dos sistemas; b) Dimensionamento de todos os elementos constituintes dos sistemas e equipamentos, evidenciando: i) O tipo e as secções de condutores elétricos e cabos de comunicações; ii) Os esquemas de quadros elétricos e de comando e das respetivas ligações. c) Especificação e representação gráfica da pormenorização construtiva das redes de infraestruturas, dos equipamentos e das condições de montagem. Artigo 132.º Assistência técnica especial Para efeitos do disposto no artigo 10.º do presente Anexo, os serviços de assistência técnica especial são acordados entre o dono da obra e o projetista, caso a caso e em função das carac- terísticas da obra. SECÇÃO VII Obras hidráulicas Artigo 133.º Programa preliminar São elementos especiais do programa preliminar: a) Fins e objetivos a atingir, designadamente, abastecimento, rega, produção de energia, controlo de cheias, caudais e imposições ambientais e outros usos e volumes associados;  Diário da República, 1.ª série N.º 152 7 de agosto de 2023 Pág. 71 b) Localização e limites para estudo de alternativas de implantação; c) Elementos sobre condicionamentos de implantação e traçado; d) Elementos e estudos de base disponíveis, nomeadamente, climáticos, hidrológicos, geo- lógicos e ambientais; e) Outros critérios, disposições e documentos normativos a respeitar; f) Imposições relativas a condicionamentos de impacte ambiental. Artigo 134.º Programa base São elementos especiais do programa base: a) Objetivo da obra e suas características gerais, com referência aos planos em que a obra se insere; b) Dados sobre a zona de localização do empreendimento; c) Dados básicos relativos às exigências de comportamento, funcionamento, exploração e conservação da obra; d) Indicação dos condicionamentos principais relativos à ocupação do terreno, designadamente quanto a usos, aspetos de expropriações, reposição de acessos e exigências ambientais; e) Indicação dos programas de estudos a realizar. Artigo 135.º Estudo prévio São elementos especiais do estudo prévio, quando aplicável, e referentes a cada uma das soluções estudadas: a) Estudo sobre necessidades de água, elementos sobre populações e indústrias a abastecer, áreas de rega, produção de energia, controlo de cheias, caudais e imposições ambientais, outros usos; b) Estudos de base hidrológicos, geológicos, geotécnicos, sismológicos, socioeconómicos; c) Descrição e justificação de exigências de comportamento, funcionamento, exploração e conservação da obra; d) Condições económicas relativas à exploração, manutenção e conservação da obra; e) Informação sobre a necessidade de obtenção de elementos complementares topográficos, geológicos, geotécnicos, hidrológicos ou de qualquer outra natureza que interessem ao estudo do problema, bem como sobre a realização de modelos, ensaios, ou de quaisquer outras atividades que possam ser exigidas, quer para as fases seguintes de projeto quer para a execução da obra; f) Outros elementos e estudos definidos no Regulamento de Segurança de Barragens (RSB), no Regulamento de Pequenas Barragens (RPB) e nos Documentos Técnicos de Apoio ao Regu- lamento de Segurança de Barragens; g) Estudo de impacte ambiental, se aplicável. Artigo 136.º Anteprojeto São elementos especiais do anteprojeto: a) Estudos hidrológicos; b) Estudos geológicos e geotécnicos do local das obras e albufeiras e dos materiais de cons- trução, incluindo trabalhos de prospeção geotécnica e ensaios; c) Estudos sismológicos; d) Justificação e atribuição do risco potencial associado; e) Dimensionamento e características principais da solução adotada.  Diário da República, 1.ª série N.º 152 7 de agosto de 2023 Pág. 72 Artigo 137.º Projeto de execução São elementos especiais do projeto de execução: a) Definição pormenorizada do sistema hidráulico projetado, incluindo cálculos estruturais e hidráulicos relativos a cada um dos elementos da obra, apresentados de modo a justificar as soluções adotadas; b) Planta de localização da obra; c) Esquema geral da obra, traçado sobre carta em escala adequada a uma visão de conjunto do sistema concebido; d) Planta geral do conjunto do empreendimento, em escala não inferior a 1:5.000; e) Alçado geral desenvolvido do empreendimento, em escala não inferior a 1:5.000; f) Plantas e perfis geológicos e geotécnicos interessando as principais estruturas bem como pedreiras e áreas de empréstimo; g) Plantas, alçados e cortes dos diversos elementos da obra, com o pormenor necessário para a sua execução, evidenciando a definição e o posicionamento dos diversos equipamentos, hidro- mecânico, eletromecânico e elétrico, e ainda definindo as distintas fases de construção previstas; h) Representação em planta e perfis dos trabalhos de tratamento de impermeabilização, de consolidação e drenagem; i) Plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição; j) Projeto dos acessos à obra; k) Arranjos paisagísticos relativos às obras e seus acessos; l) No caso de barragens, quando aplicável, planos de observação e de primeiro enchimento da albufeira e estudo do sistema de aviso e alerta, bem como cálculos da onda de cheia para determinação das áreas inundadas no caso de rutura da barragem; m) Outros elementos e estudos definidos no Regulamento de Segurança de Barragens (RSB). Artigo 138.º Assistência técnica especial Para efeitos do disposto no artigo 10.º do presente Anexo, os serviços de assistência técnica especial são acordados entre o dono da obra e o projetista, caso a caso e em função das carac- terísticas da obra. SECÇÃO VIII Túneis Artigo 139.º Programa preliminar 1 — São elementos especiais do programa preliminar: a) Justificação e objetivos da obra subterrânea; b) Condicionamentos do traçado da via onde a obra subterrânea se insere, em planta e perfil longitudinal; c) Elementos topográficos relativos aos corredores alternativos; d) Secção tipo ou exigências dimensionais a adotar; e) Critérios gerais de projeto, designadamente velocidade base e raio mínimo no caso de a diretriz e a rasante não se encontrarem definidas; f) Documentação disponível sobre o maciço e as condições geológicas e hidrogeológicas locais; g) Reconhecimento geológico de superfície, se existir; h) Informação sobre a ocorrência de nascentes que possam ser afetadas pela construção;  Diário da República, 1.ª série N.º 152 7 de agosto de 2023 Pág. 73 i) Imposições relativas a condicionamentos de impacto ambiental; j) Limitações relativas à utilização de explosivos; k) Imposições relativas a aspetos estéticos, de integração paisagística e urbanística, nomea- damente no que se relaciona com o tratamento dos emboquilhamentos; l) Imposições quanto à utilização da obra por instalações e redes públicas, designadamente de água, águas residuais, comunicações, telecomunicações, eletricidade e gás; m) Indicação dos requisitos mínimos de segurança. 2 — Para os túneis da rede rodoviária nacional, com extensão superior a 500 m, aplica-se o Decreto-Lei n.º 75/2006, de 27 de março, na sua atual redação. Artigo 140.º Programa base São elementos especiais do programa base: a) Interpretação sumária da estrutura geológica e geotécnica do maciço nos locais dos pos- síveis corredores alternativos do traçado; b) Indicação de condicionamentos locais suscetíveis de influenciarem a escolha da solução a adotar; c) Programa de reconhecimento geológico e geotécnico que se entender deva ser desenvolvido na fase de estudo prévio; d) Indicação de outros estudos e trabalhos que se considerem necessários para o desenvol- vimento do projeto. Artigo 141.º Estudo prévio São elementos especiais do estudo prévio: a) Estudo geológico e geotécnico e zonamento preliminar do maciço; b) Relativamente a cada uma das soluções propostas: i) Implantação da obra; ii) Indicação de acessos e ligações; iii) Caracterização das obras acessórias ou complementares; iv) Definição do traçado em perfil longitudinal; v) Definição da secção do túnel; vi) Indicação e justificação do método construtivo e do faseamento de escavação, se aplicável; vii) Indicação dos tipos de revestimento primário e revestimento definitivo; viii) Indicação de eventuais trabalhos de melhoramento ou de reforço do maciço; ix) Indicação de eventuais impactes ambientais; x) Indicação dos trabalhos de drenagem e de impermeabilização; xi) Estudo do enquadramento paisagístico dos emboquilhamentos; xii) Estudo sobre a necessidade de ventilação, de iluminação e de alimentação de água para bocas-de-incêndio; c) Avaliação técnica e económica das soluções propostas; d) Definição e justificação do programa de reconhecimento necessário ao desenvolvimento de novos estudos geológicos e geotécnicos; e) Indicação das ocupações de superfície e do subsolo, nomeadamente edificações e redes de serviços, influenciadas pela construção do túnel; f) Definição dos critérios de danos em estruturas ou infraestruturas situadas na vizinhança da obra.  Diário da República, 1.ª série N.º 152 7 de agosto de 2023 Pág. 74 Artigo 142.º Anteprojeto São elementos especiais do anteprojeto: a) Elaboração do estudo geológico e geotécnico; b) Traçado em planta na escala 1:2.000; c) Perfil longitudinal na mesma escala do traçado em planta para os comprimentos e sobree- levado de dez vezes para as alturas; d) Zonamento definitivo do maciço e proposta de faseamento de escavação se aplicável; e) Estudo estrutural e cálculos justificativos; f) Pré-dimensionamento do revestimento primário, se aplicável; g) Pré-dimensionamento do revestimento definitivo, se aplicável; h) Descrição do processo construtivo, incluindo, eventualmente, os trabalhos de melhoramento ou reforço do maciço; i) Descrição de eventuais trabalhos de recalce e reforço de fundações de edifícios que possam ser afetados pela construção do túnel; j) Pré-dimensionamento dos sistemas de drenagem e de impermeabilização; k) Localização de zonas de alargamento e das vias de evacuação e saídas de emergência, se justificado; l) Pré-dimensionamento dos equipamentos de ventilação, de iluminação e de segurança incluindo alimentação de água para bocas-de-incêndio, se aplicável; m) Definição geral dos emboquilhamentos e pré-dimensionamento das obras de suporte e de contenção dos taludes, tendo em consideração os resultados do estudo de enquadramento paisagístico; n) Definição do plano geral de observação da obra; o) Definição e justificação do programa de reconhecimento complementar, designadamente através de prospeção e ensaios laboratoriais, necessário ao desenvolvimento de um eventual estudo geológico e geotécnico complementar. Artigo 143.º Projeto de execução São elementos especiais do projeto de execução: a) Estudo geológico e geotécnico complementar, se necessário; b) Traçado em planta na escala 1:500; c) Perfil longitudinal na mesma escala do traçado em planta para os comprimentos e sobree- levado de dez vezes para as alturas; d) Ajuste do zonamento do maciço e do faseamento de escavação, em função dos resultados do eventual estudo geológico e geotécnico complementar; e) Estudo estrutural e cálculos justificativos; f) Dimensionamento do revestimento primário, se aplicável; g) Dimensionamento do revestimento definitivo; h) Descrição pormenorizada e definição do processo construtivo e de eventuais trabalhos de melhoramento ou de reforço do maciço e de recalce e reforço de fundações de edifícios que possam ser afetados pela obra; i) Dimensionamento dos sistemas de drenagem e de impermeabilização; j) Dimensionamento de eventuais zonas de alargamento e vias de evacuação e saídas de emergência; k) Dimensionamento dos equipamentos de ventilação, de iluminação e de segurança incluindo alimentação de água para bocas-de-incêndio, se aplicável; l) Pormenorização dos emboquilhamentos e dimensionamento das obras de suporte e de contenção dos taludes;  Diário da República, 1.ª série N.º 152 7 de agosto de 2023 Pág. 75 m) Dimensionamento das obras de enquadramento paisagístico dos emboquilhamentos; n) Pormenorização do plano de observação da obra, com indicação das frequências de leitura e dos respetivos critérios de alerta; o) Definição de alguns procedimentos gerais de atuação e de algumas medidas corretivas a implementar nos casos de ativação dos critérios de alerta; p) Informação sobre a necessidade ou interesse da obtenção de mais dados geológicos e geotécnicos durante a fase de construção, particularmente através do mapeamento das superfícies de escavação, sempre que o método construtivo o permitir, com especial referência aos tipos de terreno, graus de alteração e de fracturação e às zonas de emergência de águas; q) Plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição; r) Especificação de atividades periódicas de observação e de manutenção durante a vida útil da obra; s) Avaliação das classes de danos das edificações adjacentes ao túnel, com base na avalia- ção dos deslocamentos, e definição e pré-dimensionamento dos eventuais trabalhos de recalce, de reforço e de reabilitação das estruturas que eventualmente sejam afetadas pela construção do túnel. Artigo 144.º Assistência técnica especial No projeto de túneis, em especial nos de grandes secções transversais, a fase de construção deve implicar uma assistência técnica especial, a prestar pelo projetista, a qual, para além das tarefas definidas no artigo 10.º do presente Anexo, compreende a elaboração de notas técnicas que contenham: a) Apreciação das condições geológicas do maciço realmente existentes, nomeadamente através da análise do mapeamento das superfícies de escavação, sempre que o método constru- tivo o permitir; b) Análise dos resultados dos ensaios de caracterização geotécnica e de caracterização de outros materiais empregues na obra, eventualmente realizados durante a fase de construção; c) Apreciação dos resultados fornecidos pela instrumentação da obra; d) Adaptação do projeto às reais condições do terreno encontradas. SECÇÃO IX Abastecimento e tratamento de água Artigo 145.º Programa preliminar São elementos especiais do programa preliminar: a) Horizonte de projeto; b) Caracterização dos aglomerados a abastecer; c) Caracterização das origens e da qualidade de água a utilizar, com especificação das aná- lises e ensaios a realizar bem como a identificação das entidades a quem compete a execução das mesmas; d) Características das captações e resultados dos ensaios de caudal eventualmente efetuados; e) Consumos atuais, urbanos e industriais e outros elementos disponíveis, nomeadamente de projeção referentes a população e caudais no ano de horizonte de projeto; f) Tipo de distribuição a utilizar em cada aglomerado; g) Relação dos prédios a abastecer, tipo e características da sua ocupação e população a servir; h) Imposições relativas a condicionamentos de impacte ambiental.  Diário da República, 1.ª série N.º 152 7 de agosto de 2023 Pág. 76 Artigo 146.º Programa base São elementos especiais do programa base: a) Caracterização dos aglomerados a abastecer e indicação das respetivas populações atuais e no ano de horizonte de projeto; b) Capacidades das origens de água utilizáveis e caudais a extrair de cada uma delas; c) Consumos domésticos e industriais a satisfazer, discriminados por núcleos populacionais e sua evolução de acordo com a variação das capitações e o desenvolvimento demográfico e socioeconómico previsível no horizonte de projeto; d) Avaliação do consumo total e comparação com caudais disponíveis nas origens; e) Caracterização dos sistemas de abastecimento existentes; f) Tipo e grau de tratamento necessários ou, na falta de elementos que permitam uma sua definição, indicação das análises e ensaios complementares a realizar; Artigo 147.º Estudo prévio São elementos especiais do estudo prévio: a) Definição esquemática dos traçados alternativos, em planta e perfil, da exequibilidade técnica e ambiental e das suas condições económicas e financeiras, de primeiro investimento, de operação e de manutenção; b) Definição esquemática dos diversos elementos que compõem o sistema de abastecimento em cada uma das soluções alternativas e para cada um dos seus componentes, nomeadamente os relativos a: i) Captação; ii) Adução, incluindo sistemas elevatórios; iii) Tratamento; iv) Armazenamento; v) Distribuição; c) Comparação técnico-económica e ambiental das diversas soluções alternativas; d) Definição e justificação do programa de reconhecimento, através de prospeção geológica e geotécnica e ensaios laboratoriais, necessário ao desenvolvimento do estudo, incluindo as res- petivas especificações. Artigo 148.º Anteprojeto São elementos especiais do anteprojeto: a) Planta e perfil do traçado das condutas adutoras, planta do traçado das redes de distribui- ção; dimensionamento hidráulico das condutas adutoras e de distribuição; localização, capacidade, condições de alimentação e funcionamento dos reservatórios e câmaras de manobra; localização e principais características das estações elevatórias e de tratamento e dos respetivos equipamento eletromecânico e instalações elétricas; b) Definição das condições de funcionamento do sistema, com indicação dos dispositivos de proteção e controlo, acompanhada do dimensionamento aproximado dos seus elementos; c) Estudo geológico e geotécnico; d) Avaliação dos custos de investimento, incluindo medições e estimativa orçamental, e dos encar- gos de operação e de manutenção dos sistemas dos sistemas, instalações e equipamentos.  Diário da República, 1.ª série N.º 152 7 de agosto de 2023 Pág. 77 Artigo 149.º Projeto de execução 1 — São elementos especiais do projeto de execução: a) Descrição pormenorizada de cada um dos elementos do sistema projetado, com os corres- pondentes dimensionamentos; b) Planta do esquema geral em escala adequada a uma visão integrada do sistema; c) Planta geral da adutora e da rede ou redes projetadas, com a indicação dos órgãos exis- tentes a aproveitar ou integrar, localização e referências que permitam a integração no conjunto do sistema, à escala 1:1.000 ou 1:2.000; d) Esquema geral das redes e pormenores dos respetivos nós, com a indicação dos diâmetros da tubagem a utilizar e dos órgãos e acessórios necessários; e) Plantas e perfis longitudinais das condutas adutoras e a localização de todos os acessórios a escalas adequadas; f) Planta geral da estação ou das estações de tratamento de água, à escala 1:500 ou 1:1000, e respetivo esquema de funcionamento; g) Diagrama de blocos e perfil hidráulico da estação ou estações de tratamento de água; h) Definição de edifícios e de equipamentos eletromecânicos e instalações elevatórias, con- forme os pontos 2 e 3 deste artigo; i) Plantas, alçados e cortes de cada um dos elementos da obra em escalas convenientes à sua execução; j) Avaliação dos custos de investimento, incluindo medições e estimativa orçamental da obra, e dos encargos de operação e de manutenção dos sistemas, instalações e equipamentos; k) Plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição. 2 — A Secção I do presente Anexo é aplicável, com as necessárias adaptações, às estações elevatórias, estações de tratamento e outros edifícios; 3 — A Secção II do presente Anexo é aplicável, com as necessárias adaptações, às instala- ções e equipamentos. Artigo 150.º Assistência técnica especial No projeto de infraestruturas de abastecimento e de tratamento de água, a fase de construção deve implicar uma assistência técnica especial, a prestar pelo projetista, a qual, para além das tarefas defi- nidas no artigo 10.º do presente Anexo, compreende a elaboração de notas técnicas que contenham: a) A apreciação técnico-económica de alternativas submetidas pelo empreiteiro durante a execução da obra; b) A análise de resultados de ensaios de caracterização geotécnica, de caracterização de materiais, de equipamentos utilizados na obra ou de qualidade da água, que tenham lugar na fase de construção; c) A apreciação dos resultados obtidos no âmbito da monitorização ou instrumentação; d) A adaptação do projeto às condições reais da empreitada. SECÇÃO X Drenagem e Tratamento de Águas Residuais Artigo 151.º Programa preliminar São elementos especiais do programa preliminar: a) Horizonte de projeto; b) Caracterização dos aglomerados e ou área a servir;  Diário da República, 1.ª série N.º 152 7 de agosto de 2023 Pág. 78 c) Situação atual dos aglomerados e ou área a servir quanto ao abastecimento de água e drenagem de águas residuais domésticas, industriais e pluviais, bem como quanto ao tratamento de águas residuais; d) Indicação das infraestruturas existentes de drenagem e ou de tratamento de águas resi- duais; e) Condicionamentos especiais que possam resultar das exigências de drenagem e ou de tratamento conjunto de águas residuais industriais, com ou sem pré-tratamento, eventualmente existentes ou de instalação previsível, nomeadamente: i) Tipos de indústrias; ii) Caracterização qualitativa e quantitativa das águas residuais industriais, incluindo variações previsíveis ao longo do tempo; iii) Regulamentos locais ou regionais de exploração ou de descarga de águas residuais indus- triais na rede de drenagem; f) Meio recetor da descarga do efluente da rede de drenagem ou da instalação de tratamento, atuais ou previsíveis, bem como as principais características, nomeadamente quanto a utilizações nas proximidades, caudais de estiagem e características bioquímicas; g) Imposições relativas a condicionamentos de impacte ambiental. Artigo 152.º Programa base São elementos especiais do programa base: a) Caracterização dos aglomerados ou áreas a servir e indicação das respetivas populações atuais e evolução prevista no horizonte de projeto, se aplicável; b) Capitações de consumo de água e coeficiente de afluência à rede consideradas na ava- liação dos caudais das águas residuais domésticas e critérios adotados para a avaliação dos caudais de águas pluviais, de infiltração, bem como das componentes relativas a águas residuais industriais; c) Caracterização qualitativa ou quantitativa das águas residuais a drenar ou afluentes às instalações de tratamento e sua provável evolução ao longo do horizonte de projeto, indicando os critérios adotados; d) Caracterização das infraestruturas existentes de drenagem ou de tratamento de águas residuais que possam constituir base ou contribuir para o projeto; e) Tipo e nível de tratamento necessário ou, na falta de elementos que os permitam definir, indicação das análises e ensaios complementares a realizar ou informação a solicitar às autorida- des competentes; f) Enunciado dos critérios gerais de projeto dos diversos elementos dos sistemas de drenagem ou de tratamento e indicação sumária dos condicionamentos locais suscetíveis de influenciar a escolha da solução a adotar. Artigo 153.º Estudo prévio São elementos especiais do estudo prévio: a) Definição esquemática do conjunto das soluções alternativas e dos principais indicadores económico-financeiros relativos à instalação e à exploração; b) Definição esquemática, para cada uma das soluções alternativas, dos diversos elementos que compõem o sistema de drenagem ou das instalações de tratamento, ilustrando a respetiva interligação com eventuais sistemas existentes a montante ou a jusante.  Diário da República, 1.ª série N.º 152 7 de agosto de 2023 Pág. 79 Artigo 154.º Anteprojeto São elementos especiais do anteprojeto: a) Os constantes na legislação e normas em vigor; b) Estudo geológico e geotécnico, quando aplicável; c) Testes, ensaios e inspeções apropriados a órgãos, edifícios e equipamentos, no caso de reabilitação ou ampliação física ou funcional dos mesmos. Artigo 155.º Projeto de execução 1 — São elementos especiais do projeto de execução: a) Os constantes na legislação e normas em vigor; b) Memória descritiva do sistema de drenagem ou do sistema de tratamento, caracterizando pormenorizadamente cada um dos principais órgãos projetados e, se aplicável, a sua interação e inte- gração com sistemas previamente existentes no caso de reabilitação ou de ampliação dos mesmos; c) Cálculo justificativo para as condições de arranque e de horizonte de projeto e, também, para as demais condições pertinentes de exploração ou de afluência, por exemplo, situações de variações sazonais, nomeadamente: i) Cálculos hidráulicos, apresentando também, no caso das instalações de tratamento, o cor- respondente perfil hidráulico, com indicação de todos os circuitos, gravíticos e em pressão, órgãos de tratamento, equipamentos e principais acessórios; ii) Cálculos processuais dos sistemas de tratamento, por órgão de tratamento, indicando rendimentos e eficiências, emissões, produções e consumos específicos, apresentando também os resultados graficamente, nomeadamente através do balanço de massas para os parâmetros relevantes e do balanço energético da instalação; d) Diagrama de processo e de instrumentação (P&ID), com clara indicação de todos os circuitos, órgãos, equipamentos, acessórios e instrumentos, quer para a fase líquida quer para a fase sólida e fase gasosa, nomeadamente, sistemas de desodorização e sistemas de extração, armazenamento, tratamento e valorização de biogás, no que seja aplicável; e) Descrição detalhada do sistema de supervisão das instalações, bem como a sua interco- nexão com um eventual sistema de telegestão, se aplicável; f) Descrição detalhada do modo de arranque e de paragem do sistema projetado, especificando os principais procedimentos operacionais e de segurança, bem como os recursos necessários; g) Descrição do modo de exploração, salientando medidas de minimização relativas a eventuais avarias ou inoperacionalidade dos principais circuitos de escoamento, órgãos ou linha de tratamento ou, ainda, de determinado equipamento, no caso de este não dispor de reserva instalada; h) Descrição dos processos construtivos e, no caso de reabilitação ou de ampliação de insta- lação existente que esteja em serviço, descrição detalhada do modo de construção especificando as várias fases de execução, bem como os principais impactes no modo de exploração e as cor- respondentes medidas minimizadoras; i) Medições e estimativa dos custos de exploração, ao longo do horizonte de projeto da instala- ção, nas suas principais componentes, nomeadamente recursos humanos, energéticos, reagentes, água, subprodutos, consumíveis, manutenção e taxas, considerando também resultados provenientes de eventuais sistemas de produção de energia e de água reutilizada, se aplicável; j) Plantas, cortes e alçados das estações elevatórias, edifícios e órgãos de tratamento indicando a localização dos equipamentos, nas escalas 1:10, 1:20, 1:50 ou 1:100, pormenorizando cargas e atravancamentos dos equipamentos sobre órgãos e edifícios; k) Plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição.  Diário da República, 1.ª série N.º 152 7 de agosto de 2023 Pág. 80 2 — A Secção I do presente Anexo é aplicável, com as necessárias adaptações, às estações elevatórias, estações de tratamento e outros edifícios; 3 — A Secção II do presente Anexo é aplicável, com as necessárias adaptações, às instala- ções e equipamentos. Artigo 156.º Assistência técnica especial Para efeitos do disposto no artigo 10.º do presente Anexo, constituem serviços de assistência técnica especial: a) Acompanhamento das atividades de operação ou de manutenção do sistema de drenagem e ou do sistema de tratamento, cujo âmbito e afetações são objeto de acordo prévio entre o dono da obra e o projetista; b) No que respeita a estações elevatórias, estações de tratamento e outros edifícios, os serviços de assistência técnica especial são acordados entre o dono da obra e o projetista, caso a caso e em função das características da obra; c) No que respeita a instalações e equipamentos, é aplicável o disposto na Secção II do pre- sente Anexo; SECÇÃO XI Sistemas de Resíduos Urbanos e Industriais Artigo 157.º Programa preliminar São elementos especiais do programa preliminar: a) Horizonte de projeto; b) Caracterização dos aglomerados e atividades industriais a servir; c) Caracterização qualitativa e quantitativa dos resíduos produzidos, se disponível; d) Imposições relativas a condicionamentos de impacte ambiental. Artigo 158.º Programa base São elementos especiais do programa base: a) Caracterização da área abrangida e indicação das respetivas populações atuais e futuras ou das atividades industriais em causa; b) Caracterização qualitativa (se necessário, especificação do programa de colheita de amos- tras e das análises) e quantitativa dos resíduos, discriminadas por tipo e origem e caracterizando a sua evolução previsível, incluindo os seus fatores críticos; c) Caracterização dos diversos sistemas de recolha, transporte e tratamento de resíduos existentes na área em estudo e na sua envolvente; d) Caracterização dos condicionamentos locais suscetíveis de influenciar as soluções a considerar. Artigo 159.º Estudo prévio São elementos especiais do estudo prévio: a) Definição esquemática, para cada solução alternativa, dos circuitos de recolha e transporte e da localização das instalações e seus acessos e, se aplicável, do funcionamento dos processos  Diário da República, 1.ª série N.º 152 7 de agosto de 2023 Pág. 81 em causa, nomeadamente de tratamento, valorização e transferência, e da disposição aproximada dos seus elementos constituintes; b) Avaliação da viabilidade das soluções alternativas e dos principais indicadores económico- -financeiros de instalação e de exploração; c) Definição e justificação do programa de reconhecimento necessário ao desenvolvimento do estudo geológico e geotécnico incluindo as respetivas especificações, quando aplicável. Artigo 160.º Anteprojeto São elementos especiais de anteprojeto: a) Características principais da instalação e definição em planta da localização dos seus órgãos e da disposição de outros elementos pertinentes, tais como veículos e equipamentos necessários ao funcionamento da instalação; b) Descrição dos processos, designadamente, de receção, transporte, armazenamento, valo- rização, tratamento e transferência, incluindo a caracterização e o cálculo justificativo dos diversos componentes da instalação; c) Elaboração do estudo geológico e geotécnico, quando aplicável. Artigo 161.º Projeto de execução São elementos especiais do projeto execução: a) Memória descritiva do sistema projetado, caracterizando pormenorizadamente cada um dos principais componentes e, se aplicável, a sua interação com sistemas existentes no caso de reabilitação ou de ampliação dos mesmos; b) Cálculo justificativo para as condições de arranque e de horizonte de projeto e demais condições pertinentes de exploração e de produção de resíduos, nomeadamente em termos de dimensionamento do sistema de recolha e dimensionamento processual do sistema de valorização e tratamento por etapa, indicando, no aplicável, rendimentos e eficiências, emissões, produções e consumos específicos, incluindo os resultados gráficos através de balanço de massas para os parâmetros relevantes e de balanço energético da instalação; c) Diagrama de P&ID das instalações de receção, armazenamento, valorização, tratamento e transferência, com clara indicação de todos os circuitos, etapas, órgãos, equipamentos, acessórios e instrumentos, quer para as várias linhas de processamento quer para as correspondentes linhas líquidas e gasosas, no aplicável; d) Descrição detalhada do sistema de supervisão das instalações, bem como a sua interco- nexão com eventual sistema de telegestão, se aplicável; e) Descrição detalhada dos modos de arranque, de paragem e, se aplicável, de encerramento operacional do sistema projetado, especificando os principais procedimentos operacionais e de segurança, bem como os recursos necessários; f) Descrição do modo de exploração, salientando medidas minimizadoras, face a eventuais avarias ou inoperacionalidade dos principais órgãos, etapas ou linhas e de determinado equipa- mento, no caso deste não dispor de reserva instalada; g) Descrição dos processos construtivos e, no caso de reabilitação ou de ampliação de insta- lação existente que esteja ou não em serviço, descrição detalhada do modo de construção espe- cificando as várias fases de execução, bem como os principais impactes no modo de exploração e as correspondentes medidas minimizadoras; h) Plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição, se aplicável.  Diário da República, 1.ª série N.º 152 7 de agosto de 2023 Pág. 82 i) Medições e estimativa dos custos de exploração, ao longo do horizonte de projeto da insta- lação, nas suas principais componentes de custos e proveitos, no aplicável; j) Planta geral do sistema em escalas adequadas, bem como plantas e cortes com indicação das várias fases da execução e da exploração, se aplicável; k) Para as obras geotécnicas deverá seguir-se o que se encontra especificado nas normas técnicas em vigor; l) Aos edifícios, é aplicável a Secção I do presente Anexo; m) Às instalações e equipamentos, é aplicável a Secção II do presente Anexo; n) Aos caminhos de acesso e a áreas pavimentadas, é aplicável o disposto na Secção IV; o) Aos sistemas de drenagem e tratamento de águas residuais, é aplicável, com as necessárias adaptações, a Secção X do presente Anexo. Artigo 162.º Assistência técnica especial Para efeitos do disposto no artigo 10.º do presente Anexo, constituem serviços de assistência técnica especial: a) Acompanhamento das atividades de operação ou manutenção do sistema de recolha, trans- ferência, transporte, tratamento ou valorização de resíduos, cujo âmbito e afetações são objeto de acordo prévio entre o dono da obra e o projetista; b) No que se refere a edifícios, os serviços de assistência técnica especial são acordados entre o dono da obra e o projetista, caso a caso e em função das características da obra; c) No que respeita às instalações e equipamentos, é aplicável a Secção II do presente Anexo; d) No que respeita aos caminhos de acesso e a áreas pavimentadas, é aplicável o disposto na Secção IV; e) No que respeita aos sistemas de drenagem e tratamento de águas residuais, é aplicável, com as necessárias adaptações, a Secção X do presente Anexo. SECÇÃO XII Obras Portuárias e de Engenharia Costeira Artigo 163.º Programa preliminar São elementos especiais do programa preliminar: a) Objetivos e o programa de necessidades; b) Instrumentos de ordenamento e planeamento legalmente eficazes; c) Caracterização das condições operacionais; d) Faseamento previsional do empreendimento; e) Condições de exploração a garantir durante a execução da obra e outras condicionantes ou restrições a observar; f) Caracterização das condições topográficas, hidrográficas, de agitação marítima, de ventos, correntes e marés na área de intervenção; g) Recolha e interpretação dos elementos geológicos e geotécnicos existentes sobre o local de intervenção; h) Normas ou documentos normativos a respeitar; i) Imposições relativas a condicionamentos de impacte ambiental.  Diário da República, 1.ª série N.º 152 7 de agosto de 2023 Pág. 83 Artigo 164.º Programa base São elementos especiais do programa base a indicação dos estudos, de reconhecimentos de campo complementares, de ensaio laboratorial e de modelação que se torna necessário realizar nos seguintes domínios: a) Topografia e hidrografia; b) Hidráulica marítima e fluvial, designadamente agitação marítima, correntes e marés; c) Geologia e geotecnia; d) Sedimentologia e dinâmica sedimentar; e) Meteorologia e climatologia; f) Economia; g) Tráfego e logística de transporte; h) Integração urbana e paisagística; i) Ambiente. Artigo 165.º Estudo prévio São elementos especiais do estudo prévio, relativamente a cada uma das soluções alternativas: a) Definição da implantação e da integração na envolvente urbana, designadamente, acessos e ligações fluviais, marítimas e terrestres, redes públicas de água, águas residuais, eletricidade e comunicações que, de forma esquemática dê resposta técnica às necessidades atuais e aos condicionamentos existentes, bem como às perspetivas de desenvolvimento futuro do empreen- dimento; b) Definição da implantação das obras de proteção marítima e de defesa costeira, bem como a definição do tipo de estruturas a utilizar; c) Especificações para ensaios laboratoriais e para modelação. d) Especificações para colheita de elementos de base, nomeadamente topo-hidrográficos e sobre a qualidade de sedimentos; e) Elaboração do estudo geológico e geotécnico; f) Definição das instalações e equipamento elétrico e mecânico a prever; g) Pré-viabilidade técnico-económica de instalação e de exploração do empreendimento; h) Estimativa de custo das obras de proteção marítima e de defesa costeira; i) Avaliação comparativa de soluções alternativas, caso existam. Artigo 166.º Anteprojeto São elementos especiais do anteprojeto: a) Conclusões dos estudos, reconhecimentos e ensaios realizados; b) Pré-dimensionamento estrutural e respetivos cálculos justificativos; c) Pré-dimensionamento dos sistemas e equipamentos de acostagem, amarração, sinalização e segurança; d) Pré-dimensionamento de instalações especiais, designadamente, de águas, águas residuais, eletricidade, comunicações e segurança; e) Peças desenhadas, a escalas convenientes, que definam a localização, a implantação e o arranjo geral das obras e instalações; f) Peças desenhadas, a escalas convenientes, que definam as obras a realizar e as obras acessórias e instalações complementares;  Diário da República, 1.ª série N.º 152 7 de agosto de 2023 Pág. 84 g) Proposta de integração urbana e de enquadramento paisagístico; h) Viabilidade técnico-económica do empreendimento. Artigo 167.º Projeto de execução São elementos especiais do projeto de execução: a) Relatórios dos estudos, reconhecimentos e ensaios realizados; b) Dimensionamento estrutural e respetivos cálculos justificativos das obras a realizar; c) Ligações às infraestruturas viárias; d) Instalações especiais, designadamente, de águas, águas residuais, eletricidade, comuni- cações e segurança; e) Instalações e equipamentos fixos; f) Equipamentos de assinalamento, sinalização, acostagem e amarração dos navios; g) Peças desenhadas relativas a: i) Localização do empreendimento; ii) Arranjo geral; iii) Implantação, com base topo-hidrográfica, em escala não inferior a 1:2.000; iv) Dimensionamento geral, longitudinal e transversal contendo indicações de natureza geo- lógica e geotécnica, quando for caso disso, em escala não inferior a 1:200; v) Localização dos órgãos acessórios e instalações complementares e respetivos pormenores, em escalas convenientes; h) Estudo de integração urbana e enquadramento paisagístico; i) Plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição; j) Especificação dos ensaios a realizar no decurso da obra; k) Plano de observação expedito do comportamento da obra ao longo do tempo. Artigo 168.º Assistência técnica especial Para efeitos do disposto no artigo 10.º do presente Anexo, os serviços de assistência técnica especial são acordados entre o dono da obra e o projetista, caso a caso e em função das carac- terísticas da obra. SECÇÃO XIII Espaços exteriores Artigo 169.º Programa preliminar É elemento especial do programa preliminar a análise e caracterização da área de intervenção, nomeadamente quanto a: a) Inserção contextual e relações funcionais, figurativas e simbólicas daí emergentes; b) Fisiografia do terreno; c) Aspetos microclimáticos, nomeadamente de exposição a ventos, ensombramentos e radia- ção recebida; d) Capacidade de carga da área de intervenção e seu zonamento; e) Características pedológicas; f) Vegetação existente, sua identificação, dimensionamento e estado sanitário;  Diário da República, 1.ª série N.º 152 7 de agosto de 2023 Pág. 85 g) Enquadramento regulamentar da área de intervenção e outras condicionantes à intervenção; h) Síntese de condicionamentos devidos a infraestruturas; i) Aspetos hidrológicos, nomeadamente o equilíbrio hídrico e a qualidade da água; j) Caracterização da componente acústica do ambiente; k) Imposições relativas a condicionamentos de impacte ambiental; l) Identificação de aspetos específicos da área de intervenção, em termos de energia elétrica, em particular no que respeita à sua produção e consumo, comunicações, segurança e outros. Artigo 170.º Programa base São elementos especiais do programa base: a) Critérios gerais de conceção; b) Programa geral da intervenção, com definição das afetações de espaço a cada utilização programática e do relacionamento entre elas, em consonância com o diagnóstico interpretativo levado a cabo no Programa preliminar; c) Definição esquemática de áreas de sequeiro, de regadio e pavimentadas; d) Sistema de rega e dotações consideradas; e) Estimativa de carga de utilização esperada; f) Definição de eventuais medidas de condicionamento acústico, visando assegurar a satisfação dos requisitos considerados para o espaço; g) Redes de energia elétrica, de comunicações, sistemas de segurança e outros. Artigo 171.º Estudo prévio São elementos especiais do estudo prévio: a) Plano geral, com descrição das opções principais tomadas na concretização do programa preliminar e relações com o lugar; b) Definição das opções construtivas fundamentais, nomeadamente os sistemas vegetais, hidráulicos e inertes; c) Sistemas de rega e drenagem; d) Definição das opções relativas a redes de energia elétrica, de comunicações, sistemas de segurança e outros; e) Definição dos critérios gerais de setorização e de dimensionamento das diversas redes e sistemas. Artigo 172.º Anteprojeto É elemento especial do anteprojeto a elaboração de um plano geral, à escala conveniente, e que constitui acréscimo de rigor e pormenor em relação à fase anterior, em que se indiquem: a) Características do tratamento das superfícies homogéneas e dos seus encontros; b) Volumes construídos ou vegetais; c) Modelação de terreno; d) Alçados e cortes que descrevam e justifiquem a solução apresentada; e) Definição dos pressupostos para dimensionamento e traçado e traçados esquemáticos de todas as infraestruturas e estruturas construídas, nomeadamente: i) Arruamentos e estacionamentos; ii) Vias de circulação pedonal;  Diário da República, 1.ª série N.º 152 7 de agosto de 2023 Pág. 86 iii) Redes de energia elétrica e comunicações, ou infraestruturas de telecomunicações em loteamentos, urbanizações e conjunto de edifícios, quando aplicável; iv) Muros de suporte e outras fundações e estruturas; v) Drenagem de águas pluviais; vi) Abastecimento de água e serviço de incêndio; vii) Rede de rega, drenagem e hidráulica lúdica; viii) Sistemas de segurança; ix) Estimativa de custos da obra, por grupos de trabalhos. f) Dimensionamento de medidas de acondicionamento acústico e análise prospetiva do seu desempenho. Artigo 173.º Projeto de execução São elementos especiais do projeto de execução: a) Plano geral da intervenção, sintético e descritivo, tanto da solução programática como da situação construtiva correspondente; b) Planta de trabalho com identificação de fases, limites e descrição, que permita uma perceção global de todos os trabalhos envolvidos; c) Planta de demolições, remoções, relocalizações e medidas cautelares; d) Modelação geral do terreno, cortes de aterro e de escavação, e planta de aterro e de esca- vação; e) Implantação geral da obra, incluindo implantação planimétrica coordenada e implantação altimétrica; f) Planta de pavimentações e remates reportada à pormenorização construtiva; g) Pormenorização construtiva relativa a pavimentações e remates; h) Planta de muros e outras estruturas construídas, reportada aos elementos da correspon- dente especialidade; i) Plano de drenagem, reportando à pormenorização construtiva correspondente ou à espe- cialidade; j) Plano de plantação de árvores, arbustos e fanerófitos escandentes, indicando claramente densidades e compassos de plantação e organização relativa da plantação dos indivíduos, identi- ficados pela nomenclatura científica; k) Plano de rega, indicando traçados da rede elétrica e de comandos de tubagem e seu dimensionamento, localização e definição de órgãos ativos e outros acessórios, reportando à por- menorização construtiva correspondente; l) Planos de sementeira e de plantação de herbáceas vivazes, indicando claramente densidades e compassos de plantação e organização relativa da plantação dos indivíduos; m) Plantas das redes de energia elétrica e de comunicações, ou infraestruturas de telecomu- nicações em loteamentos, urbanizações e conjunto de edifícios, quando aplicável; n) Planta ou esquema representativo do sistema de segurança; o) Plano de manutenção de zonas verdes, incluindo indicação de áreas homogéneas por trabalho, desbastes, caracterização e calendarização dos tipos de trabalho a executar durante um ciclo vegetativo; p) Planta de localização de mobiliário urbano e equipamento, incluindo a definição de tipos e modelos e reportada à pormenorização construtiva correspondente, devendo a localização ser coordenada com indicação das peças à escala; q) Planta de coordenação, referindo a interação entre as várias infraestruturas, entre estas e a vegetação, mobiliário urbano e outros elementos construídos, recorrendo a cortes e perfis de coordenação sempre que necessário; r) Memória descritiva e justificativa, incluindo cálculos hidráulicos da rede de rega e outra documentação justificativa;  Diário da República, 1.ª série N.º 152 7 de agosto de 2023 Pág. 87 s) Medições e mapas de quantidade de trabalhos; t) Estimativa orçamental detalhada da obra; u) Plantas e cortes, em escala adequada, onde se indiquem os locais principais de intervenção em termos de condicionamento acústico; v) Memórias descritivas e justificativas, integrando análise prospetiva de desempenhos, das intervenções de condicionamento acústico, descrevendo e justificando as soluções projetadas, tendo em atenção o anteprojeto aprovado e as disposições legais em vigor; w) As condições técnicas, gerais e especiais, referentes às intervenções de condicionamento acústico, especificando as condições de execução e ou montagem e as características técnicas dos materiais e equipamentos; x) Pormenorização das intervenções mais sensíveis, no sentido de facilitar a compreensão de descrições escritas. Artigo 174.º Assistência técnica especial Para efeitos do disposto no artigo 10.º do presente Anexo, os serviços de assistência técnica especial são acordados entre o dono da obra e o projetista, caso a caso e em função das carac- terísticas da obra. SECÇÃO XIV Produção, transformação, transporte, distribuição, armazenamento, autoconsumo e utilização de energia elétrica Artigo 175.º Programa preliminar São elementos especiais do programa preliminar: a) Planos ou programas técnicos, económico, financeiro e outros em que se insere a obra; b) Outros instrumentos de planeamento e ordenamento legalmente aplicáveis; c) Imposições relativas a condicionamentos, nomeadamente de implantação e traçado, impacte ambiental, integração ou interligação com outras infraestruturas existentes ou a construir; d) Condicionamentos a nível de manutenção, exploração e expansão; e) Imposições regulamentares. Artigo 176.º Programa base São elementos especiais do programa base: a) Objetivo da obra e suas características gerais, com referência ao plano ou programa em que se insere; b) Condicionamentos relativos à implantação e traçado da obra, nomeadamente quanto a usos, expropriações, acessos, exigências ambientais e outros ou, quando integrada ou interligada com outras infraestruturas existentes ou a construir, os condicionamentos suscetíveis de influenciar a escolha da solução a adotar; c) Levantamentos topográficos e outros a efetuar; d) Bases de dimensionamento consideradas; e) Indicação dos estudos especiais que se tornem necessários realizar, nomeadamente, téc- nicos, económicos, financeiros, ambientais e outros.  Diário da República, 1.ª série N.º 152 7 de agosto de 2023 Pág. 88 Artigo 177.º Estudo prévio São elementos especiais do estudo prévio: a) Plano geral, com descrição das opções principais consideradas no programa base; b) Indicações gerais relativas à implantação da obra e ou áreas técnicas necessárias; c) Caracterização genérica das redes e equipamentos principais; d) Pré-dimensionamento dos equipamentos e das redes principais; e) Caracterização das obras acessórias ou complementares; f) Caracterização da relação com infraestruturas existentes ou a construir; g) Indicação de eventuais condicionamentos técnicos, económicos, financeiros, ambientais e outros, resultantes dos estudos especiais realizados. Artigo 178.º Anteprojeto São elementos especiais do anteprojeto: a) Implantação geral da obra, em escala apropriada, que evidencie a sua integração urbanís- tica, paisagística ou noutras infraestruturas técnicas; b) Plantas gerais e perfis ou cortes transversais e longitudinais, quando aplicável, em escalas apropriadas, das redes e equipamentos; c) Caracterização das redes e equipamentos principais; d) Dimensionamento das redes e equipamentos principais; e) Análise e opções resultantes de estudos especiais realizados; f) Definição da relação com infraestruturas existentes ou a construir; g) Enumeração dos principais artigos que constituem o mapa de quantidades de trabalhos, dividida nos principais capítulos constituintes da obra, de forma a permitir a elaboração de uma estimativa preliminar do seu custo; h) Verificação do cumprimento das regulamentações técnicas aplicáveis. Artigo 179.º Projeto de execução São elementos especiais do projeto de execução: a) Memória descritiva e justificativa, incluindo a análise prospetiva de desempenhos, des- crevendo e justificando as soluções projetadas, tendo em atenção o anteprojeto aprovado e as disposições legais e regulamentares em vigor; b) Condições técnicas, gerais e especiais, especificando as condições de execução e montagem e as características técnicas dos equipamentos, redes, componentes, acessórios e materiais utilizados; c) Implantação da obra, que evidencie a sua integração urbanística, paisagística ou noutras infraestruturas, em escala apropriada; d) Plantas e perfis ou cortes transversais e longitudinais, quando aplicável, das redes e equipa- mentos, em escalas apropriadas, contendo os elementos indispensáveis à sua conveniente apreciação; e) Pormenores necessários à definição detalhada e boa execução da obra e equipamentos projetados, a escalas apropriadas; f) Dimensionamento das redes e dos equipamentos, com os cálculos eventualmente neces- sários para o efeito; g) Estudo das obras acessórias, quando aplicável; h) Medições e mapas de quantidade de trabalhos, divididos nos diversos capítulos constituin- tes da obra; i) Estimativa orçamental da obra.  Diário da República, 1.ª série N.º 152 7 de agosto de 2023 Pág. 89 Artigo 180.º Assistência técnica especial Para efeitos do disposto no artigo 10.º do presente Anexo, constituem serviços de assistência técnica especial: a) Apreciação ou elaboração de quaisquer alterações às especificações e dimensionamentos dos equipamentos e materiais ou traçados das redes, quer durante o desenvolvimento dos projetos, quer durante a execução da obra; b) Aprovação dos planos de ensaio; c) Apoio e aprovação da parametrização das redes e equipamentos; d) Participação nos ensaios de receção e aprovação dos resultados dos mesmos. SECÇÃO XV Redes de comunicações e infraestruturas de telecomunicações Artigo 181.º Programa preliminar São elementos especiais do programa preliminar: a) Planos ou programas técnicos, económico, financeiro e outros em que se insere a obra; b) Outros instrumentos de planeamento e ordenamento legalmente aplicáveis; c) Imposições relativas a condicionamentos de projeto, nomeadamente de implantação e traçado, impacte ambiental, integração ou interligação com outras infraestruturas existentes ou a construir; d) Condicionamentos a nível de manutenção, exploração e expansão; e) Imposições regulamentares. Artigo 182.º Programa base São elementos especiais do programa base: a) Objetivo da obra e suas características gerais, com referência ao plano ou programa em que se insere; b) Condicionamentos relativos à implantação e traçado da obra, nomeadamente quanto a usos, expropriações, acessos, exigências ambientais ou, quando integrada ou interligada com outras infraestruturas existentes ou a construir, condicionamentos suscetíveis de influenciarem a escolha da solução a adotar; c) Levantamentos topográficos e outros a efetuar; d) Bases de dimensionamento consideradas; e) Indicação dos estudos especiais que se tornem necessários realizar, nomeadamente, téc- nicos, económicos, financeiros, ambientais. Artigo 183.º Estudo prévio São elementos especiais do estudo prévio: a) Plano geral, descrevendo as opções principais tomadas na concretização do programa base; b) Indicações gerais relativas à implantação da obra e áreas técnicas necessárias;  Diário da República, 1.ª série N.º 152 7 de agosto de 2023 Pág. 90 c) Caracterização genérica das redes e equipamentos principais; d) Pré-dimensionamento dos equipamentos e das redes principais; e) Caracterização das obras acessórias ou complementares; f) Caracterização da relação com infraestruturas existentes ou a construir; g) Indicação de eventuais condicionamentos técnicos, nomeadamente económicos, financeiros, ambientais e resultantes de estudos especiais realizados. Artigo 184.º Anteprojeto São elementos especiais do anteprojeto: a) Implantação geral da obra, em escala apropriada, que evidencie a sua integração urbanís- tica, paisagística ou noutras infraestruturas; b) Plantas gerais e perfis ou cortes transversais e longitudinais, quando aplicável, em escalas apropriadas, das redes e equipamentos; c) Caracterização das redes e equipamentos principais; d) Dimensionamento das redes e equipamentos principais; e) Análise e opções resultantes dos estudos especiais realizados; f) Definição da relação com infraestruturas existentes ou a construir; g) Enumeração dos principais artigos que constituem o mapa de quantidades de trabalhos, dividida nos principais capítulos constituintes da obra, de forma a permitir a elaboração de uma estimativa preliminar do custo da obra; h) Verificação do cumprimento das regulamentações técnicas aplicáveis. Artigo 185.º Projeto de execução São elementos especiais do projeto de execução: a) Memória descritiva e justificativa, incluindo a análise prospetiva de desempenhos, des- crevendo e justificando as soluções projetadas, tendo em atenção o anteprojeto aprovado e as disposições legais e regulamentares em vigor; b) Condições técnicas, gerais e especiais, especificando as condições de execução e monta- gem e as características técnicas dos equipamentos, redes, componentes, acessórios e materiais utilizados; c) Implantação da obra, que evidencie a sua integração urbanística, paisagística ou noutras infraestruturas técnicas, em escala apropriada; d) Plantas e perfis ou cortes transversais e longitudinais, quando aplicável, das redes e equi- pamentos, em escalas apropriadas, contendo os elementos indispensáveis a uma sua conveniente apreciação; e) Pormenores necessários à definição detalhada e boa execução da obra e equipamentos projetados, a escalas apropriadas; f) Dimensionamento das redes e dos equipamentos, incluindo os cálculos necessários para o efeito; g) Discriminação e especificação detalhada dos equipamentos, redes, componentes, acessó- rios e materiais utilizados, assim como da integração ou interligação com infraestruturas existentes ou a construir; h) Estudo de obras acessórias; i) Medições e mapas de quantidade de trabalhos, divididos nos diversos capítulos constituintes da obra; j) Estimativa orçamental da obra.  Diário da República, 1.ª série N.º 152 7 de agosto de 2023 Pág. 91 Artigo 186.º Assistência técnica especial Para efeitos do disposto no artigo 10.º do presente Anexo, constituem serviços de assistência técnica especial: a) Apreciação ou elaboração de quaisquer alterações às especificações e dimensionamentos dos equipamentos e materiais ou traçados das redes, quer durante o desenvolvimento dos projetos, quer durante a execução da obra; b) Aprovação dos planos de ensaio; c) Apoio e aprovação da parametrização das redes e equipamentos; d) Participação nos ensaios de receção e aprovação dos resultados dos mesmos. SECÇÃO XVI Demolições Artigo 187.º Programa base É elemento especial do programa base a análise e caracterização da área de intervenção, nomeadamente quanto a: a) Inserção contextual e relações funcionais, estado de conservação do imóvel e identificação da construção existente; b) Quando aplicável, a definição dos objetivos ambientais pretendidos na demolição em causa, com informação dos resíduos a reutilizar, reciclar ou para vazadouro; c) Condições técnicas, gerais e especiais, do caderno de encargos, especificando as condições de execução da demolição e a escolha do processo de demolição; d) Enquadramento regulamentar da área de intervenção e outras condicionantes à intervenção; e) Síntese de condicionamentos devidos a infraestruturas; f) Imposições relativas a condicionamentos de impacte ambiental; g) Identificação de aspetos específicos da área de intervenção, em termos de energia elétrica, comunicações, segurança e outros. Artigo 188.º Estudo prévio São elementos especiais do estudo prévio: a) Memória descritiva e justificativa, descrevendo o estado de conservação do imóvel, descre- vendo e justificando as soluções propostas em termos de técnica de demolição; b) Condições técnicas, gerais e especiais, especificando as condições de execução da demo- lição e a escolha do processo de demolição; c) Identificação dos objetivos ambientais pretendidos na demolição em causa, com informação dos resíduos a reutilizar, reciclar ou para vazadouro; d) Avaliação da natureza dos materiais a demolir, nomeadamente quanto ao seu valor arqui- tetónico ou histórico e ou potencial de reutilização e reciclagem; e) Plano de demolição, onde seja estabelecida a ordem de execução dos trabalhos; f) Identificação dos riscos e medidas mitigadoras para evitar os riscos para pessoas e bens e construções adjacentes.  Diário da República, 1.ª série N.º 152 7 de agosto de 2023 Pág. 92 Artigo 189.º Anteprojeto São elementos especiais do anteprojeto: a) Memória descritiva e justificativa, descrevendo o estado de conservação do imóvel, com junção de elementos fotográficos, descrevendo e justificando as soluções propostas em termos de técnica de demolição, tendo em atenção o anteprojeto aprovado e as disposições legais e regula- mentares em vigor; b) Condições técnicas, gerais e especiais, especificando as condições de execução da demo- lição e a escolha do processo de demolição; c) Avaliação da natureza dos materiais a demolir, nomeadamente quanto ao seu valor arqui- tetónico ou histórico e ou potencial de reutilização e reciclagem; d) Plano de demolição, onde seja estabelecida a ordem de execução dos trabalhos; e) Discriminação e especificação detalhada dos equipamentos utilizados; f) Plano de risco onde sejam avaliados e adotadas medidas para evitar os riscos para pessoas e bens e construções adjacentes; g) Plano sobre as técnicas de demolição a utilizar, que devem ser acompanhadas de peças escritas e desenhadas justificativas das mesmas. Artigo 190.º Projeto de execução São elementos especiais do projeto de execução: a) Memória descritiva e justificativa, descrevendo o estado de conservação do imóvel com junção de elementos fotográficos, descrevendo e justificando as soluções propostas em termos de técnica de demolição, tendo em atenção o anteprojeto aprovado e as disposições legais e regula- mentares em vigor; b) Condições técnicas, gerais e especiais, especificando as condições de execução da demo- lição e a escolha do processo de demolição; c) Avaliação da natureza dos materiais a demolir, nomeadamente quanto ao seu valor arqui- tetónico ou histórico e ou potencial de reutilização e reciclagem; d) Plano de demolição, onde seja estabelecida a ordem de execução dos trabalhos; e) Discriminação e especificação detalhada dos equipamentos utilizados; f) Plano de risco onde sejam avaliados e adotadas medidas para evitar os riscos para pessoas e bens e construções adjacentes; g) Plano sobre as técnicas de demolição a utilizar, que devem ser acompanhadas de peças escritas e desenhadas justificativas das mesmas; h) Medições e mapas de quantidade de trabalhos, divididos nos diversos capítulos constituin- tes da obra; i) Estimativa orçamental da obra. Artigo 191.º Assistência técnica Para efeitos do disposto no artigo 10.º do presente Anexo, os serviços de assistência técnica especial são acordados entre o dono da obra e o projetista, caso a caso e em função das carac- terísticas da obra.  Diário da República, 1.ª série N.º 152 7 de agosto de 2023 Pág. 93 SECÇÃO XVII Outros projetos Artigo 192.º Programa preliminar São elementos especiais do programa preliminar: a) Fins e objetivos a atingir com a construção a realizar; b) Localização e limites para estudo de alternativas de implantação; c) Elementos sobre condicionamentos de implantação e traçado; d) Elementos e estudos de base disponíveis; e) Outros critérios, disposições e documentos normativos a respeitar; f) Imposições relativas a condicionamentos de impacte ambiental. Artigo 193.º Programa base São elementos especiais do programa base: a) Objetivo da obra e suas características gerais, com referência aos planos em que a obra se insere; b) Dados sobre a zona de localização do empreendimento; c) Dados básicos relativos às exigências de comportamento, funcionamento, exploração e conservação da obra; d) Indicação dos condicionamentos principais relativos à ocupação do terreno, designadamente quanto a usos, aspetos de expropriações, reposição de acessos e exigências ambientais; e) Indicação dos programas de estudos a realizar. Artigo 194.º Estudo prévio São elementos especiais do estudo prévio, quando aplicável, e referentes a cada uma das soluções estudadas: a) Estudo sobre necessidades de interligação da construção com as restantes partes do imóvel ou urbanização; b) Estudos de base para a construção a realizar; c) Descrição e justificação de exigências de comportamento, funcionamento, exploração e conservação da obra; d) Condições económicas relativas à exploração, manutenção e conservação da obra; e) Informação sobre a necessidade de obtenção de elementos complementares topográ- ficos, geológicos, geotécnicos, hidrológicos ou de qualquer outra natureza que interessem ao estudo do problema, bem como sobre a realização de modelos, ensaios, ou de quaisquer outras atividades que possam ser exigidas, quer para as fases seguintes de projeto quer para a execução da obra; f) Outros elementos e estudos definidos nas disposições legais e regulamentares em vigor aplicáveis; g) Estudo de impacte ambiental, se aplicável.  Diário da República, 1.ª série N.º 152 7 de agosto de 2023 Pág. 94 Artigo 195.º Anteprojeto São elementos especiais do anteprojeto: a) Desenhos à escala sobre a solução adotada e indicação das principais condicionantes a ultrapassar em obra; b) Dimensionamento e características principais da solução adotada. Artigo 196.º Projeto de execução São elementos especiais do projeto de execução: a) Definição pormenorizada da obra a realizar, incluindo cálculos estruturais e outros, relativos a cada um dos elementos da obra, apresentados de modo a justificar as soluções adotadas; b) Planta de localização da obra; c) Esquema geral da obra, traçado sobre carta em escala adequada a uma visão de conjunto do sistema concebido; d) Planta geral do conjunto do empreendimento, em escala não inferior a 1:5.000; e) Alçado geral desenvolvido do empreendimento, em escala não inferior a 1:5.000; f) Plantas e perfis geológicos e geotécnicos interessando as principais estruturas; g) Plantas, alçados e cortes dos diversos elementos da obra, com o pormenor necessário para a sua execução, evidenciando a definição e o posicionamento dos diversos equipamentos, hidromecânico, eletromecânico e elétrico e ainda definindo as distintas fases de betonagem previstas; h) Representação em planta e perfis dos trabalhos de tratamento de impermeabilização, de consolidação e drenagem; i) Projeto dos acessos à obra; j) Arranjos paisagísticos relativos às obras e seus acessos. Artigo 197.º Assistência técnica especial Para efeitos do disposto no artigo 10.º do presente Anexo, os serviços de assistência técnica especial são acordados entre o dono da obra e o projetista, caso a caso e em função das carac- terísticas da obra. SECÇÃO XVIII Estaleiro, segurança e higiene no trabalho Artigo 198.º Programa preliminar São elementos especiais do programa preliminar: a) Espaço disponível para a implantação do estaleiro em obra; b) Informação de condicionalismos na zona de implantação de obra, onde se inclui existência de linhas de água, árvores a preservar, redes subterrâneas (de águas, gás, eletricidade, etc.;) que condicionam a implantação física de equipamentos.  Diário da República, 1.ª série N.º 152 7 de agosto de 2023 Pág. 95 Artigo 199.º Programa base São elementos especiais do programa base: a) Informação e identificação sobre a zona e localização do estaleiro; b) Informação sobre o tipo de trabalhos a realizar, a duração da obra, condicionantes, tipo de instalações e os equipamentos a instalar; c) Verificação dos obstáculos naturais: tais como a existência de linhas de água, árvores a preservar, redes subterrâneas (de águas, gás, eletricidade, etc.;) que condicionam a implantação física de equipamentos, tais como gruas; d) Topografia do terreno: a implantação de alguns elementos do estaleiro (como por exemplo, as gruas), capacidade resistente do terreno e nível freático; e) Existência e qualidade de acesso ao estaleiro, rede de transportes; f) Estudo das diversas soluções de arranjo físico do estaleiro; g) Dimensionamento das vias de circulação; h) Definição do perímetro de segurança com identificação dos acessos ao estaleiro e respetivo condicionamento; i) Redes provisórias de abastecimento (água, energia), redes de saneamento, redes de tele- comunicações; j) Assistência médica e primeiros socorros (posto médico) instalações de alojamento de tra- balhadores, e meios de alimentação. Artigo 200.º Estudo prévio São elementos especiais do estudo prévio, quando aplicável, e referentes a cada uma das soluções estudadas: a) Identificação da localização do estaleiro, bem como das localizações das possíveis ligações às infraestruturas aéreas e ou enterradas; b) Informação sobre o tipo de trabalhos a realizar e a duração da obra, que condiciona o tipo de instalações e os equipamentos a instalar. Artigo 201.º Anteprojeto São elementos especiais do anteprojeto: a) Estudo sobre a viabilidade da implementação da solução aprovada na fase anterior; b) Desenvolvimento e especificação de todos os locais (do estaleiro) necessários para a execução da obra. Artigo 202.º Projeto de execução São elementos especiais do projeto de execução: a) Planta de localização do estaleiro e eventual vedação do estaleiro; b) Identificação dos condicionalismos relativamente ao local de ocupação do estaleiro; c) Plantas (escalas 1:100, 1:200) com a localização de condicionalismos e respetivas medidas de mitigação alternativas, assegurando as responsabilidades individuais dos intervenientes; d) Memória descritiva de redes provisórias de obra de abastecimento de água, de energia e de telecomunicações;  Diário da República, 1.ª série N.º 152 7 de agosto de 2023 Pág. 96 e) Memória descritiva de redes provisórias de obra de drenagem e saneamento básico; f) Memória descritiva de caminhos de circulação de cargas, materiais e de pessoas; g) Programa de trabalhos; h) Memória descritiva quando as atividades dependam de restrições rodoviárias, devem ser identificados os necessários esquemas de sinalização temporária diretamente aplicáveis e ou desenvolvidos esquemas de sinalização temporária específicos; i) Exigência em projeto, para que na fase de obra e para efeitos de montagem, utilização e desmontagem de estaleiro, se considere do seguinte: i) Plantas (escalas 1:100, 1:200) com a localização de condicionalismos e respetivas medidas de mitigação; ii) Plantas de pormenor (escalas 1:100, 1:200) de instalação de estaleiro, tais como armaze- namento, oficinas, carpintaria, equipamentos, dormitório, refeitório, instalações sanitárias e posto médico, entre outras; iii) Projeto de redes provisórias de obra de abastecimento de água, de energia e de teleco- municações; iv) Projeto de redes provisórias de obra de drenagem e saneamento básico; v) Projeto de caminhos de circulação de cargas, materiais e de pessoas; vi) Programa de trabalhos; vii) Projeto quando as atividades dependam de restrições rodoviárias, devem ser identificados os necessários esquemas de sinalização temporária diretamente aplicáveis e ou desenvolvidos esquemas de sinalização temporária específicos; j) Planos de escavação, quando aplicável, deverão obedecer aos seguintes requisitos: i) Indicar a inclinação máxima das paredes das escavações que garante a sua estabilidade ou em alternativa indicação de uma entivação devidamente dimensionada para o efeito; ii) Indicação dos acessos necessários ao faseamento construtivo; iii) Sempre que a metodologia proposta implique a realização de plataformas temporárias de trabalho, informação devidamente fundamentada sobre o posicionamento em altura de equipa- mentos; iv) Peças desenhadas, com informação da geometria e dimensões das sucessivas plataformas de trabalho e rampas de acesso, necessárias ao posicionamento dos equipamentos durante as diversas atividades. As plataformas temporárias, além de acomodarem os equipamentos neces- sários às diversas atividades, deverão prever uma sobrelargura de segurança; v) Identificação das sobrecargas permitidas, com referência às condições climatéricas a obser- var durante a execução da escavação; k) Projetos de estruturas provisórias de apoio à construção, caso existam; l) Plano de segurança e saúde em projeto, elencando: i) Informação das responsabilidades de segurança do trabalho na construção a todos os intervenientes; ii) Confirmação e evidenciação da adequada integração dos princípios gerais de prevenção; iii) Elaboração do Plano de Segurança e Saúde, assegurando os conteúdos previstos no anexo II do Decreto-Lei n.º 273/2003 de 29 de outubro, sem prejuízo da inclusão da garantia da obrigação de aplicação de fase de obra; iv) Elaboração da compilação técnica, assegurando os conteúdos previstos no Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro; v) Definição de exigências de segurança e saúde a incluir no caderno de encargos e programa de concurso; vi) Plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição; vii) Aspetos a observar na gestão e organização do estaleiro.  Diário da República, 1.ª série N.º 152 7 de agosto de 2023 Pág. 97 SECÇÃO XIX Gestão ambiental e sustentabilidade Artigo 203.º Programa base É elemento especial do programa base a memória descritiva de gestão ambiental e sustenta- bilidade que contemple a descrição de todas as medidas a vir a adotar relativamente a questões ambientais e de sustentabilidade de obra e vida útil do empreendimento. Artigo 204.º Projeto de execução É elemento especial do projeto de execução o plano de gestão ambiental e sustentabilidade que adote todas as medidas ambientais e respetivas medidas de mitigação relativas à obra, assim como as iniciativas de sustentabilidade a incorporar no empreendimento, mormente preceitos de soluções amigas do ambiente, de economia circular, adaptação às alterações climáticas, equilíbrio carbónico e energia verde.  Diário da República, 1.ª série N.º 152 7 de agosto de 2023 Pág. 98 ANEXO II Classificação das obras por categorias (a que se refere o n.º 2 do artigo 1.º da Portaria e o n.º 1 do artigo 11.º do Anexo I) CATEGORIAS I II III IV I EDIFÍCIOS I.1 ARQUITETURA I.2 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS I.2. FUNDAÇÕES 1 Fundações diretas em solo pequena deformabilidade e resistência mecânica média a • elevada Fundações diretas em solo deformabilidade • média ou elevada e resistência mecânica baixa Fundações indiretas • Fundações especiais • I.2. ESTRUTURAS DE EDIFICAÇÕES 2 I.2. Estruturas correntes 2.1 Estruturas de edifícios de classe de importância I • (EN 1998.1) Estruturas de edifícios de classe de importância • II (EN 1998.1) Estruturas de edifícios de classe de importância • III (EN1998-1: 2004) Estruturas de edifícios de classe de importância IV (EN1998-1: 2004) e/ou que recorram a • fundações e contenções especiais Estruturas de edifícios com menos de 21 m de • altura (das fundações à cobertura) Estruturas pré-fabricadas, exceto pavimentos • com elementos pré-fabricados I.2. Estruturas especiais 2.2 Estruturas de edifícios de classe de importância • III (EN1998-1: 2004) Estruturas de edifícios de classe de importância • IV (EN1998-1: 2004) Estruturas de edifícios com altura total das • fundações à cobertura) entre 21 a 42 m Estruturas de edifícios com mais de 42 m de • altura total (das fundações à cobertura) Estruturas de edifícios que recorram a • fundações e condições especiais Estruturas com pré-esforço e/ou pós-tensão •  Diário da República, 1.ª série N.º 152 7 de agosto de 2023 Pág. 99 CATEGORIAS I II III IV Estruturas com exigências de utilização especial, I.2. hospitais, estádios, grandes instalações • 2.3 desportivas ou grandes instalações culturais I.3 OBRAS DE ESCAVAÇÃO E CONTENÇÃO Escavações com talude inclinado, sem necessidade de entivação, até um máximo de 6 • metros de altura, com contenção por paredes de betão armado Escavações entivadas até 3 metros de altura ou não entivadas acima de 6 metros, com • contenção por poaredes simples de betão armado Escavações entivadas com mais de 3 metros de altura, com contenção por paredes de betão • armado escorados, ancorados ou com contrafortes Escavações e contenções especiais • II INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS EM EDIFÍCIOS II.1 INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE ÁGUAS E ÁGUAS RESIDUAIS Instalações, equipamentos e sistemas de águas • e esgotos para edifícios de Categoria I Instalações, equipamentos e sistemas de águas • e esgotos para edifícios de Categoria II Instalações, equipamentos e sistemas de águas • e esgotos para edifícios de Categoria III Instalações, equipamentos e sistemas de águas • e esgotos para edifícios de Categoria IV II.2 INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELÉTRICOS Instalações, equipamentos e sistemas elétricos, • para edifícios, de Categoria I Instalações, equipamentos e sistemas elétricos • para edifícios, de Categoria II Instalações, equipamentos e sistemas elétricos • para edifícios, de Categoria III Instalações, equipamentos e sistemas elétricos, • para edifícios, de Categoria IV II.3 INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE COMUNICAÇÕES Instalações, equipamentos e sistemas de comunicações (voz, dados, imagem e outros), • para edifício, de Categoria I Instalações, equipamentos e sistemas de comunicações (voz, dados, imagem e outros), • para edifício, de Categoria II Instalações, equipamentos e sistemas de comunicações (voz, dados, imagem e outros), • para edifício, de Categoria III Instalações, equipamentos e sistemas de comunicações (voz, dados, imagem e outros), • para edifício, de Categoria IV  Diário da República, 1.ª série N.º 152 7 de agosto de 2023 Pág. 100 CATEGORIAS I II III IV Centros de comunicação telefónica e/ou equipamentos de telecomunicação e centros de • informática Rede de cablagem estruturada e de transmissão • de dados e voz INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE AQUECIMENTO, VENTILAÇÃO, AR II.4 CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO (AVACR) Instalações de AVAC simples, com recurso a unidades individuais, com potências térmicas • inferiores a 25kW Instalações de AVAC com potências térmicas • superiores a 25kW e inferiores a 100kW Instalações de AVAC com potências térmicas iguais ou superiores a 100kW e inferiores a • 1000Kw Instalações de AVAC com potências térmicas • iguais ou superiores a 1000Kw Instalações de AVAC em centros de informática e outras aplicações com equivalentes • densidades de potência, hospitais, “salas limpas” Sistemas urbanos de fluidos térmicos • Sistemas de cogeração com potências térmicas • inferiores a 25kW Sistemas de cogeração com potências térmicas • superiores a 25kW e inferiores a 100kW Sistemas de cogeração com potências térmicas • iguais ou superiores a 100kW Sistemas de aproveitamento de energia renovável associados a ciclos de absorção ou • outros II.4. Sistemas de aproveitamento de energias renováveis para aquecimento ambiente ou de 2 águas sanitárias: com potências térmicas inferiores a 25kW • com potências superiores a 25kW e inferiores a • 100kW com potências iguais ou superiores a 100kW • II.5 INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE GÁS Instalações, equipamentos e sistemas de gás • para edifícios de categoria I Instalações, equipamentos e sistemas de gás • para edifícios de categoria II Instalações, equipamentos e sistemas de gás • para edifícios de categoria III Instalações, equipamentos e sistemas de gás • para edifícios de categoria IV II.6 REDES E RAMAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS, INSTALAÇÕES E APARELHOS A GÁS Instalações de gás, em edifícios, de Categoria I • Instalações de gás, em edifícios, de Categoria II • Instalações de gás, em edifícios, de Categoria III •  Diário da República, 1.ª série N.º 152 7 de agosto de 2023 Pág. 101 CATEGORIAS I II III IV Instalações de gás, em edifícios, de Categoria IV • Redes de distribuição e condutas de gás de baixa • e média pressão Redes de distribuição e condutas de gás de alta • pressão II.7 INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E CARGAS Instalações simples de equipamentos • eletromecânicos Instalações de equipamentos eletromecânicos • com exigências especiais Instalações de ascensores, escadas mecânicas e • tapetes rolantes II.8 SEGURANÇA INTEGRADA Sistemas de segurança integrada • Segurança Contra Incêndio Em Edifícios Projetos de segurança contra incêndio em • edifícios 1ª categoria de risco Projetos de segurança contra incêndio em • edifícios 2ª categoria de risco Projetos de segurança contra incêndio em • edifícios 3ª categoria de risco Projetos de segurança contra incêndio em • edifícios 4ª categoria de risco II.9 SISTEMA DE AUTOMATIZAÇÃO E CONTROLO DE EDIFÍCIOS Sistema de gestão técnica centralizada • II.1 COMPORTAMENTO TÉRMICO 0 Projetos de térmica correntes • Projetos de térmica com exigências especiais • II.1 CONDICIONAMENTO ACÚSTICO 1 Projetos de acústica de edifícios correntes de • habitação, comércio e serviços Projetos de acústica de edifícios com exigências especiais – Turismo, escolares, auditórios, • espetáculo. Projetos de acústica ambiental • Condicionamento acústico para edifícios de • categoria I Condicionamento acústico para edifícios de • categoria II Condicionamento acústico para edifícios de • categoria III Condicionamento acústico para edifícios de • categoria IV III PONTES, VIADUTOS E PASSADIÇOS III.1 Em infraestruturas rodoviárias Passadiços com vãos inferiores a 20 metros sem • condicionamentos especiais  Diário da República, 1.ª série N.º 152 7 de agosto de 2023 Pág. 102 CATEGORIAS I II III IV Passadiços com vãos entre 20 a 40 metros sem • condicionamentos especiais Passadiços com vãos superiores a 40 metros ou • com geometria complexa e de qualquer vão Pontes e Obras de Arte similares com vão único e igual ou inferior a 10 metros e viés superior a • 70 graus. Obras de Arte com vão máximo igual ou inferior a 40 metros e extensão menor que 400 m sem • condicionamento de apoios Pontes e Viadutos que não sejam considerados segundo a regulamentação em vigor como pontes correntes para efeitos de análise sísmica, • ou com vão superior a 40m ou com extensão superior a 400m Pontes e Viadutos fortemente enviesados ou com traçado planimétrico complexo, • nomeadamente em meios urbanos Pontes e Viadutos com vão máximo igual ou superior a 60 metros, e com extensão superior a • 400 metros Pontes e Viadutos com vão máximo igual ou • superior a 120 metros Em infraestruturas ferroviárias Pontes e obras similares ferroviárias com vão • único até 10 m e viés superior a 70 graus Pontes e viadutos ferroviários com vão máximo igual ou inferior a 20 m e viés superior a 70 • graus Pontes e viadutos ferroviários com vão superior a 20 m e inferior a 40 m ou viés inferior a 70 • graus Pontes e viadutos ferroviários com vãos • superiores a 40 metros Pontes e viadutos ferroviários para velocidades de projeto superiores a 220 km/h e vão inferior • a 20 m, sem viés Pontes e viadutos ferroviários para velocidades superiores a 220 km/h com vão superior a 20 m • ou viés inferior a 70 graus IV AUTOESTRADAS, ESTRADAS E ARRUAMENTOS Caminhos municipais e caminhos vicinais • Estradas florestais • Arruamentos urbanos com faixa de rodagem • simples ou dupla Estradas nacionais ou municipais com faixa de • rodagem simples ou dupla Autoestradas • V CAMINHOS-DE-FERRO V.1 Via férrea Ramais de caminho-de-ferro de características • correntes e feixes industriais  Diário da República, 1.ª série N.º 152 7 de agosto de 2023 Pág. 103 CATEGORIAS I II III IV Vias-férreas de elétricos, de metropolitano e de • linhas de rede ferroviária Vias-férreas de alta velocidade e muito alta • velocidade Sinalização e equipamentos de segurança de • vias férreas convencionais Sinalização e equipamentos de segurança de • vias férreas alta velocidade V.2 Catenária Catenária • VI AEROPORTOS E AERÓDROMOS VI.1 Área Operacional VI.2 Apoio à navegação aérea Aeródromos • Aeroportos • Sistemas de ajuda à navegação e controlo de • tráfego aéreo VII OBRAS HIDRÁULICAS Pequenos açudes de correção torrencial e • pequenas obras de regularização fluvial Pequenas obras de rega ou de enxugo, sem • obras de arte especiais Obras de rega ou de enxugo envolvendo • pequenas obras de arte ou instalações especiais Obras importantes de correção fluvial • Canais e vias navegáveis • Aproveitamentos hidroagrícolas e hidroelétricos não envolvendo a construção de barragens • abrangidas pelo Regulamento de Segurança de Barragens (RSB) Diques • Barragens abrangidas pelo Regulamento de • Segurança de Barragens (RSB) VIII TÚNEIS Túneis com escavação a céu aberto sem • condicionantes geotécnicos especiais Túneis com escavação a céu aberto com • condicionantes geotécnicos especiais Túneis subterrâneos em qualquer tipo de • terreno Túneis subterrâneos em zonas urbanas ou com • intensa ocupação Túneis subaquáticos • IX ABASTECIMENTO E TRATAMENTO DE ÁGUA Condutas adutoras de água e de funcionamento gravítico, para aglomerados até 10 000 • habitantes Sistemas ou partes de sistemas de abastecimento de água (redes e ou adutores por • bombagem), excluindo tratamento, de aglomerados até 10 000 habitantes  Diário da República, 1.ª série N.º 152 7 de agosto de 2023 Pág. 104 CATEGORIAS I II III IV Instalações simples de tratamento de água, incluindo apenas desinfeção e ou correção de • agressividade Sistemas ou partes de sistemas de abastecimento de água, excluindo tratamento, • para mais de 10 000 habitantes Estações de tratamento de água servindo até 50 000 habitantes desde que não apresentem exigências especiais quanto a operação e • processos de tratamento e a automatismos (como ozonização ou adsorção por carvão ativado) Estações de tratamento de água para mais de 50 000 habitantes ou para população inferior mas envolvendo exigências especiais, como, por • exemplo, processos de ozonização ou adsorção por meio de carvão ativado Instalações, equipamentos em sistemas de águas Edifícios correntes • Edifícios com características e programas • especiais X DRENAGEM E TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS Emissários de águas residuais de funcionamento gravítico, para aglomerados até 10 000 • habitantes Sistemas ou partes de sistemas de águas residuais (redes), excluindo tratamento, de • funcionamento gravítico, para mais de 10 000 habitantes Instalações sumárias de tratamento de águas residuais, do tipo fossa séptica e órgão • complementar ou tanque Imhoff e leitos de secagem Sistemas ou partes de sistemas de águas residuais (redes), excluindo tratamento, de • funcionamento gravítico, para mais de 10 000 habitantes Sistemas elevatórios de águas residuais • Estações de tratamento de águas residuais servindo até 50 000 habitantes por processos convencionais, com produção de efluentes de • qualidade correspondente a tratamento secundário Sifões invertidos para águas residuais • Emissários submarinos • Estações de tratamento de águas residuais para mais de 25 000 habitantes ou para população inferior desde que a linha de tratamento integre processos não convencionais, por exemplo, • tratamentos avançados físico-químicos, ou de origem a efluentes de qualidade superior à resultante da aplicação de um tratamento secundário  Diário da República, 1.ª série N.º 152 7 de agosto de 2023 Pág. 105 CATEGORIAS I II III IV Sistemas de reutilização de águas residuais • X.1 Instalações, equipamentos e sistemas de águas de edifícios Edifícios correntes • Edifícios com características e programas • especiais XI SISTEMAS DE RESÍDUOS URBANOS E INDUSTRIAIS Remoções de resíduos sólido Urbanos s, de • âmbito restrito corrente Sistemas de resíduos sólidos urbanos, excluindo tratamento, de aglomerados até 10 000 • habitantes Estações de tratamento de resíduos sólidos urbanos servindo até 10 000 habitantes, sem • exigências especiais e por processos de aterro controlado Sistemas de resíduos sólidos urbanos, excluindo • tratamento, para mais de 10 000 habitantes Estações de transferência de resíduos sólidos • Estações de tratamento de resíduos sólidos urbanos para mais de 10 000 e até 50 000 • habitantes, sem exigências especiais, ou para população inferior mas tendo essas exigências Estações de tratamento de resíduos sólidos urbanos para mais de 50 000 habitantes ou para • população inferior mas com exigências especiais Sistemas de recuperação de energia a partir dos • resíduos sólidos Urbanos Sistemas de reutilização e reciclagem de • resíduos tratados Estações de tratamento de resíduos perigosos • XII OBRAS PORTUÁRIAS E DE ENGENHARIA COSTEIRA Obras de acostagem (cais, pontes-cais, duques • d’alba, pontões flutuantes) Docas secas e eclusas • Planos inclinados e plataformas de elevação • Rampas-varadouro • Quebra-mares • Esporões, defesas frontais e retenções de • proteção marginal Alimentação artificial de praias • Tomadas e rejeições de água em costa aberta • Tomadas e rejeições de água em estuários • Tubagens submarinas em costa aberta • Tubagens submarinas em estuários • Dragagens e depósito de dragados • Terraplenos portuários • Sinalização marítima — farolins, em costa aberta • no estuário Sistemas de ajuda à navegação e controlo de • tráfego marítimo  Diário da República, 1.ª série N.º 152 7 de agosto de 2023 Pág. 106 CATEGORIAS II I III IV XIII ESPAÇOS EXTERIORES Projetos de conceção, tratamento ou recuperação de: Jardins privados e públicos • Jardins e sítios históricos • Zonas Polidesportivas • Campos de golfe • Minas, pedreiras, saibreiras e areeiros • Parques infantis • Lagos artificiais • Pedonalização de ruas • Ciclovias • Estabilização e integração de taludes • Matas • Compartimentação do campo • Parques de qualquer natureza • Loteamentos urbanos • Instalações industriais • Parques de campismo • Zonas desportivas, de recreio e lazer • Áreas envolventes do Património Cultural ou • Natural Espaços livres e zonas verdes urbanas • Enquadramentos de edifícios de vária natureza • Cemitérios • Áreas degradadas • Projetos de rega • Drenagem superficial • Obras de regularização fluvial e de linhas de • drenagem natural Edifícios para habitação, escolas, igrejas, • hospitais, teatros, cinemas e outros Hotéis e restaurantes • Conjuntos industriais • Grandes instalações de equipamentos técnicos • Integração de estradas de qualquer tipo (AE, IP, • IC, EN, ER) Arruamentos urbanos, vias e caminhos • Aproveitamentos hidroagrícolas • Estações de tratamento de água e esgotos • PRODUÇÃO, TRANSFORMAÇÃO, TRANSPORTE, DISTRIBUIÇÃO, ARMAZENAMENTO, XIV AUTOCONSUMO E UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. Centrais eletroprodutoras com potência instalada igual ou inferior a 4 kVA; • Instalações de utilização com potência instalada igual ou inferior a 6,9 kVA.  Diário da República, 1.ª série N.º 152 7 de agosto de 2023 Pág. 107 CATEGORIAS I II III IV Centrais eletroprodutoras com potência instalada superior a 4 kVA e iguais ou inferiores a 30 kVA; Redes de distribuição em baixa tensão (inferiores ou iguais a 1000 V ac), incluindo as instalações coletivas de edificações, em • instalações de serviço particular; Instalações de utilização, alimentadas em baixa tensão (inferiores ou iguais a 1000 V ac), com potência instalada igual ou inferior a 41,4 kVA, não sujeitas a riscos especiais, nomeadamente as mencionadas no art.º5 do DL n.º 96/2017 Centrais eletroprodutoras com potência instalada superiores a 30 kVA e iguais ou inferiores a 1 MVA; Postos de transformação com potência instalada igual ou inferior a 250 kVA; • Redes de distribuição em média tensão, com tensão nominal igual ou inferior a 30 kV; Instalações de utilização com potência instalada superior a 41,4 kVA e iguais ou inferiores a 1 MVA; Centrais eletroprodutoras com potência instalada superiores a 1 MVA; Postos de transformação, ou subestações, com potência instalada superior 250 kVA • Redes de distribuição, ou transporte, em média, alta ou muito alta tensão, superiores a 30 kV; Instalações de utilização com potência instalada superiores a 1 MVA XV REDES DE COMUNICAÇÕES E INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÕES Redes de comunicações de pequena e média • dimensão Redes de comunicações de grande dimensão • XVI DEMOLIÇÕES XVI. Demolições correntes 1 Projetos das categorias I • Projetos das categorias II • XVI. Demolições com exigências especiais 2 Projeto da categoria III • Projeto da categoria IV • XVII OUTROS PROJETOS XVII Estruturas especiais .1 Torres (telecomunicações, vigia, eólicas, etc.) Projetos das categorias I •  Diário da República, 1.ª série N.º 152 7 de agosto de 2023 Pág. 108 CATEGORIAS I II III IV Projetos das categorias II • Projetos da categoria III • Projetos da categoria IV • XVII Mastros, chaminés, Postes, Coberturas, Esculturas e Silos .2 Projetos das categorias I • Projetos das categorias II • Projetos da categoria III • Projetos da categoria IV • Instalações de armazenamento de produtos de petróleo e de postos de abastecimento de • combustível XVII ESTALEIRO, SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO I Projetos das categorias I • Projetos das categorias II • Projetos da categoria III • Projetos da categoria IV • Projetos com Segurança e Higiene no Trabalho • com exigências especiais XIX GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE Projetos das categorias I • Projetos das categorias II • Projetos da categoria III • Projetos da categoria IV • 116721587  Diário da República, 1.ª série N.º 152 7 de agosto de 2023 Pág. 109 I SÉRIE Depósito legal n.º 8814/85 ISSN 0870-9963